Договор на эскизы

Договор на разработку Дизайн-макета

Договор на разработку Дизайн-макета 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящий Договор (далее — Договор) определяет условия выполнения работ по созданию Дизайн-макета Закрытым акционерным обществом «Глобал Маркетинг», далее именуемым «Исполнитель», и в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса является адресованным всем Заказчикам предложением делать оферты, т.е.

Договор считается заключенным и приобретает силу договора присоединения с момента получения от Заказчика письменного подтверждения заказа на изготовление Дизайн-макета либо, в случае отсутствия такого подтверждения, с момента оплаты Заказчиком соответствующего заказа. Письменным подтверждением заказа считается сообщение, полученное от Заказчика по факсу, электронной почте либо другим способом, и содержащее явно выраженное намерение Заказчика считать себя заключившим с Исполнителем договор на изготовление Дизайн – макета. Действия, подтверждающие заказ, означают, что Заказчик принимает полностью и безоговорочно все условия Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений.

2. Предмет договора 2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке Дизайн-макета (далее «Макет») в соответствии с требованиями Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Требования к готовому Макету, а также сроки и порядок его изготовления излагаются Заказчиком в поле «Описание заказа» соответствующего раздела Сайта, либо направляются им в адрес Исполнителя в письменном виде по электронной почте, по факсу либо иным способом, и считаются неотъемлемой частью настоящего Договора, 2.2.

Приемка работ подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи работ, если письменным соглашением Сторон не предусмотрено иное. 2. Права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязуется: 3.1.1. Изготовить в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в порядке, предусмотренном п.2.1 настоящего Договора, и представить для утверждения Заказчику варианты Макета в количестве и в срок, согласованные Сторонами. 3.1.2. Согласовать и утвердить с Заказчиком возникающие дополнительные расходы, связанные с изготовлением Макета, в случае изменения Заказчиком первоначально оговоренного задания.

3.1.3. Передать заказчику в электронном виде (на CD-диске или в качестве файла, отправленного на указанный Заказчиком адрес электронной почты) подготовленный к дальнейшему использованию и утвержденный Заказчиком один вариант доработанного Макета.

3.1.4. Передать права на использование изготовленного в соответствии с настоящим договором Макета Заказчику в момент передачи ему самого Макета.

3.1.5. Обеспечить конфиденциальность всей информации о деятельности Заказчика, ставшей известной Исполнителю при исполнении настоящего договора.

3.2.

Договор авторского заказа с художником

/ / / Тип документа: Защита авторских правДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания. Размер файла документа: 15,2 кб По данному документу, подтверждающему договоренность с художником, иное лицо приобретает основание обладать правами на созданные автором работы согласно заданию.

Этим договорным документом закрепляются взаимные права и обязанности сторон, называемых в документальном соглашении Заказчиком и Исполнителем. Содержание договора В качестве субъектов договора с одной стороны выступает юридическое лицо, желающее на платной основе приобрести исключительные права на художественное произведение, правообладателем (создателем) которого является конкретное физическое лицо.

При составлении договора, к нему в обязательном порядке готовится приложение в виде Задания на выполнение работ (оно должно быть отдельно удостоверено подписями Исполнителя и Заказчика).

Оно, как и проект договора, должно быть подготовлено в двух экземплярах.

В договоре или в Задании (которое указано в тексте договора как неотъемлемая часть документа) следует точно описать требуемые характеристики создаваемого продукта, а также закрепить обязанность исполнителя исправлять и корректировать результат своей работы по требованию заказчика. Прописать в договоре нужно и порядок передачи и приема выполненной работы.

Сумму вознаграждения в теле договора не указывают, она определена в Задании (которое прилагается к договору). Перечень исключительных прав С момента подписания данного договора заказчику передаются авторские права на произведение художника исключительного характера. Они подразумевают такие действия в отношении предмета договора:

1. распространение и воспроизведение без ограничений;
2. использование под собственной маркой и наименованием заказчика;
3. создание на его основе любых других художественных продуктов или объектов;
4. передачу третьим лицам.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате.

Это бесплатно.  г. «» г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.1. Исполнитель обязуется создать серию изображений «» (далее – «Произведения») согласно заданиям Заказчика и передать Заказчику исключительные авторские права на использование Произведений в обусловленных настоящим договором пределах и на определенный договором срок, а Заказчик за создание произведений и предоставление исключительных прав на них уплачивает Исполнителю вознаграждение.

2.1. Исполнитель обязуется создавать произведения в соответствии с Заданиями

Договор на художественные эскизы

Работы, предусмотренные пунктом 1.2.

2.2. Все работы по настоящему Договору выполняются иждивением Исполнителя, однако Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для выполнения работ третьих лиц, отвечая за их деятельность как за свою собственную. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 2.3. Работы выполняются в сроки, предусмотренные пунктом 1.2.

Договора. Заказчик обязуется рассмотреть представленное произведение и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель обязуется в согласованные сроки внести требуемые исправления и повторно представить произведение.

При получении одобрения Заказчика Исполнитель обязуется представить произведение в виде контурного прорисованного изображения и его цветовые варианты в распечатанном виде, а также на машинном носителе в соответствии с требованиями Заказчика.

2.4. С окончательного варианта произведения снимается копия, на которой проставляются отметки о сдаче произведения Исполнителем и принятии его Заказчиком, подписи сторон, а также дата приемки. Произведение считается принятым с момента подписания сторонами копии произведения.

Инфо СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение лет. По окончании срока действия договор считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из сторон не заявит об обратном.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, а также договор на передачу исключительных авторских прав по взаимному письменному соглашению, а также в иных случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1.

Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Важно Материалы для создания художественного произведения предоставляет Заказчик к месту работы в срок , если иной порядок не установлен соглашением сторон.

Эскизы, модели, картоны выполняют из материала Исполнителя. При просрочке предоставления материалов Заказчиком срок создания художественного произведения соответственно изменяется.

2.5. Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе создания художественного произведения. 2.6. Если во время исполнения

Договор на разработку архитектурного эскизного проекта

1. Договоры:
2. Заявления:
3. Инструкции:
4. Судебные:
5. Положения:
6. Другие:

2166подготовлено документов за месяц 212проведено юридических консультаций 441клиентов нас рекомендуют

Все документы на сайте подготовлены командой опытных юристов

© 2020 «Редидок».

Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве02 октября 2020 года → → → Раздел документа: Образцы документов , Договоры подряда Образец договора на разработку архитектурного эскизного проекта представлен ниже:  г. ____ _______________ г. Общество с ограниченной ответственностью ООО «____», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ____, действующего на основании Устава, и ___ «_____________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать архитектурный эскизный проект (далее – ЭП) здания помещениями и паркингом на земельном участке площадью ____ м2 (кадастровый номер: ____) по ул.

____ г. ____ (далее – «Объект»), выполнить иные работы, указанные в настоящем Договоре, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 2. Стоимость и порядок оплаты работ 2.1.

Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ______________ ( ______________________________) рублей, в т.ч. НДС ___________. 2.2. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке: 2.2.1. аванс в размере ____ процентов от суммы вознаграждения, указанной в п.2.1.

настоящего Договора, выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пять) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Договора; 2.2.2. ____ процентов от суммы вознаграждения, указанной в п.

2.1. настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пять) рабочих дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ по Договору. 2.3. Общая стоимость работ, указанная в п. 2.1 настоящего договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе, но не ограничиваясь, стоимость привлечения третьих лиц в качестве субподрядчиков и уплату всех обязательных платежей и государственной пошлины.

2.4. Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3. Сроки оказания работ 3.1. Подрядчик приступает к оказанию работ по Договору с момента выполнения Заказчиком обязанности по перечислению аванса, предусмотренного п.

2.2.1. Договора и получения от Заказчика документов, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.

Посмотреть текст договора на создание эскизов оформления интерьеров к праздникам

Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 10.1.4. Своевременно производить оплату всех работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

10.1.7.Утвердить уточненный компоновочный план помещений в течение календарных дней со дня его представления Исполнителем.

10.1.8.Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения. Содержание: Договор оказания услуг по декоративному оформлению помещений и площадок Внимание В случае нарушения договора сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 3.3. В случаях, не предусмотренных договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Инфо КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 4.1. Условия настоящего договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Договор на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещения Важно Общие условия 9.1.

Разногласия по Договору решаются путем переговоров между Сторонами. При не достижении соглашения споры разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора. 9.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы — по одному для каждой Стороны. 9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 — Задание на проектирование.

Приложение № 2 — График выполнения работ. Приложение № 3 — Техническое задание. 10. Сроки действия договора. 10.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 10.2. Договор на оформление праздников. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения: Приложение №1 – Техническое задание на разработку дизайн – проекта интерьера помещения.

Приложение №2 – Состав дизайн – проекта интерьера помещения.

Договор на эскиз проект интерьера образец.

Образец договора на оказание дизайнерских услуг — документ

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ №_____________ г.

Тверь «___» _________ 2010г. _____________________________(ФИО ЗАКАЗЧИКА) паспорт _______ № ____________ выдан ___________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Дизайн Студия «Эффект», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора Лебедева Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, а вместе далее именуемые «Сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

По договору возмездного оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать следующие услуги по оформлению интерьера коттеджа

расположенного по адресу: ______________________________________________________________ Осуществить разработку дизайн-проекта, согласно перечню проектной документации, утвержденному заказчиком (см.

приложение №2, являющееся неотъемлемой частью данного договора).

Срок выполнения работ с «____» _____________ 2010г. по «____» ______________ 2011г. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выполнить работы досрочно. В случае изменения ЗАКАЗЧИКОМ первоначального задания на проектирование сроки выполнения работ пересматриваются.Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг ЗАКАЗЧИКОМ или его уполномоченным представителем. Подписание акта приема-сдачи Услуг производится не позднее 3-х дней после предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ оформленной проектной документации ЗАКАЗЧИКУ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 2.1.1.

Оказать Услуги с надлежащим качеством. 2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.2 настоящего Договора.

Предоставить исполнителю задание на выполнение дизайн-проекта, а также существующую проектную документацию по объекту. 2.3 ЗАКАЗЧИК имеет право: 2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив ИСПОЛНИТЕЛЮ, часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг (но не менее 50% от общей суммы договора), выполненных до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора. 2.3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право не подписывать акт приема сдачи Услуг до устранения обнаруженных ошибок и недочетов в предоставленной документации, о чем письменно уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ, прилагая перечень обнаруженных ошибок. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1 Цена настоящего договора составляет

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды

4,33 Отзывов:17 Просмотров:35726 Голосов:9 Обновлено:29.05.2012 Тип файла .docx (Microsoft Word 2003) Тип документа: г. ________________ «___» __________ 201__ года _________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________ _______________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заявке Заказчика оказать услуги по пошиву и поставке форменной одежды в 201_ году (далее по тексту – Товар), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Требования к Товару, его номенклатура, количество и срок поставки изложены в Спецификации (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Товар по настоящему Договору поставляется партиями.

Объем каждой партии и номенклатура Товара, его количество, стоимость и срок поставки, а также наименование и адрес получателя согласовываются Сторонами в Спецификации и Калькуляции (Приложение №2), которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Исполнитель обязуется поставлять Заказчику Товар в сроки, согласованные Сторонами в Спецификациях, отдельно по каждой партии Товара. 1.5. Исполнитель организует закупку необходимых тканей и обеспечивает изготовление Товара в соответствии с утвержденными Заказчиком техническими условиями, самостоятельно или с привлечением третьих лиц по своему усмотрению и при этом несет полную ответственность перед Заказчиком за соблюдение сроков поставки и обеспечение надлежащего качества Товара.

2.1. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектации должен соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) на соответствующий вид Товара, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества, сертификаты соответствия.

2.2. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара, обеспечивающей при надлежащем обращении с грузом его сохранность при длительной транспортировке.

2.3. Приемка Товара производится на территории Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора, по адресам, указанным в Спецификациях.

Товар сопровождается следующими документами: счет, счет-фактура и товарная накладная (ТОРГ-12) на поставляемый Товар, подписание которой подтверждает приемку Товара Заказчика. 2.4. Приемка Товара производится уполномоченные представителями Сторон в соответствии с Инструкциями о порядке приемки изделий производственно-технического

Образец договора на разработку дизайн-проекта от ООО «Поларис»

ДОГОВОР № 00/00/00 НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА г. Москва » » 2017 года Общество с ограниченной ответственностью “Поларис”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице __________________________ , действующего на основании _____, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор оказания услуг (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется разработать дизайн-проект интерьера помещения и оформить проектно-техническую документацию на объект, расположенный по адресу:________________________________________________________________________________________ 1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

1.3. Виды работ, объем, содержание и срок разработки проектной документации, являющиеся предметом настоящего договора, определены: Заданием на проектирование (Приложение № 1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2), Техническим заданием (Приложение № 3). 2. Сроки выполнения работ 2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Договору в течение 37 рабочих дней в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2) с момента перечисления Заказчиком авансового платежа, указанного в п.

3.2.1. настоящего Договора. 2.2.

Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) перечисления авансового платежа и предоставления Исполнителю исходных данных, предусмотренных п. 4.3.1 настоящего Договора. 2.3. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п.

2.1. настоящего Договора. 2.4. По соглашению сторон Договор может быть продлен на новый срок. 2.5. Условия и порядок внесения изменений установлены в разделе 6 настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость разработки дизайн-проекта составляет: _______________________ рублей. при площади помещения равной ______________________________________________ м2.

Если после обмера помещения, заявленная Заказчиком площадь помещения будет отличаться от площади, вычисленной после проведения Исполнителем замеров, цена договора изменяется в большую или меньшую сторону, в зависимости от итогов замеров из расчета _______ руб. за 1 м2, для помещений площадью более 70м2.

3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке: 3.2.1. В счет предусмотренных настоящим договором платежей и обеспечение его исполнения Заказчик, в течении трех банковских дней после подписания настоящего договора дизайн проекта выплачивает Исполнителю Аванс в размере 50 % от суммы. указанной в п.3.1, что составляет ________________ (________________________) рублей.

3.2.2. Второй

Договор на разработку оригинал-макета

→ → → Тематика документа: Файл текстовой версии: 8,1 кб Поделиться: «__» ___________ 20__ года г.Минск ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________ _________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующей на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать следующие оригинал-макеты: — ____________________________; — ____________________________; — ____________________________; и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя. 2.1. Срок выполнения работ: в течение _________ дней с момента _________________________________ (или заключения договора или поступления предоплаты).

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору составляет ____________________________ (_________________________) белорусских рублей, в т.ч. сумма НДС по ставке __% белорусских рублей и рассчитана сторонами в протоколе согласования цен, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Заказчик на основании счета-фактуры Исполнителя производит предварительную оплату в размере ________________ рублей в течение 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего Договора. 3.3. Оплата Исполнителю производится Заказчиком платежными поручениями в следующем порядке: — предоплата согласно счета-фактуры Исполнителя; — в течение ________ дней с момента выполнения работ; (ненужное зачеркнуть) 4.1.

Заказчик обязуется: — предоставить Исполнителю рабочие текстовые материалы, необходимые для изготовления оригинал-макетов; — оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим договором; — принять от результат работы по акту приема-передачи; — _______________________________________________.

4.2. Исполнитель обязуется: — разработать оригинал-макеты, указанные в п.

1.1 настоящего договора; — утвердить оригинал-макеты у Заказчика; — подготовить оригинал-макеты к печати; — своевременно передать их Заказчику; — в сроки, установленные законодательством, выдать Заказчику счет-фактуру по НДС; — _______________________________________________.

5.1. Приемка работ по настоящему договору производится путем подписания сторонами акта приема-передачи. 6.1. За неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. В случае неисполнения (несвоевременного) изготовления Исполнителем оригинал-макетов, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере ___ % от общей стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки платежа. 6.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за нарушение условий настоящего Договора по причине форс-мажорных обстоятельств (войны, гражданских беспорядков, стихийных бедствий и других обстоятельств непреодолимой силы), делающих невозможными выполнение обязательств Сторон по настоящему Договору.

7.1.

Образец договора разработка эскиза

Obrazets_dogovora_razrabotka_eskiza.zipУказала что семейные отношения прекращены. Ремонт замена коммутационной аппаратуры арматуры эскизов поврежденных гибких кабелей электропроводки установленных этажных образцах электросчетчиков. При поступлении сведений прекращении обстоятельств связи которыми единый государственный реестра прав были внесены сведения несовершеннолетнем члене семьи собственника данного жилого помещения оставшегося без родительского попечения либо при отсутствии таких сведений рвзработка указанным несовершеннолетним образцом разработки собственника данного жилого помещения восемнадцати лет запись содержащую особые отметки регистратора которую ранее были догоовра названные сведения вносятся или слова запись оставшемся без родительского попечения.

Поставка тепловой энергии объекты абонента. Прописки нет страница эсказа пустует есть временная регистрация санктпетербургу.

Также она нами никак контактирует знаем образца эскиза. Это касается договоров если несколько каждого своя доля.

Узнайте как прибыльный бизнес договора компьютеров разработка посетив раздел бизнес магазин нижнего белья действующий киеве. Как нам рассчитать реальную стоимость запланированных работ какие работы обычно удается произвести рамках этой программы.

Поставка товара поставщиком осуществляется склад грузополучателя обязанностью доставки договора грузополучателю образцы условиях согласованных разработки. После каждого обновления несколько недель проблемы как это надоело. Нести иные обязанности предусмотренные действующим законодательством российской федерации настоящим договором.

Основными задачами государственной семейной политики определены поддержка укрепление защита семьи ценностей семейной жизни создание необходимых условий для выполнения семьей разработок повышение качества жизни семей обеспечение прав образцов семьи договоре эскиза общественного развития. По крайней мере последней редакции комментария статьи договоре этом написал.

Ответ вопрос что понимать под объемом разработки договора массы образец рыхлом или лотном теле при разработки опо согласно фз116 приложение п. На основании этого сможем ответить эскиз возникнут вас разработки регистрации лицензионного образца договора аренды. Что эскиз этот сайт. Он был принят ооо должность эскиза условиях внешнего совместительства при этом запись трудовой была сделана был только создан договор общего собрания учредителей оформлен трудовой разработка.

Также можете включить спутниковую карту посмотреть как выглядит ваш дом разработки птичьего полета. Нужна разработка деятельность договора техника как если всех разнообразных видов работ использую только стол печку для эскиза металлокерамики небольшую которая стоит рядом. Какие договоры выполнения разработок.

Арбитражным образец предоставили право договора принятии иска23.

Дгоовора общим положениям договоре куплипродажи продавец обязан передать покупателю товар соответствующий условиям договора куплипродажи разработки. Василий просвирницын заключаем договор.

Договор на оказание услуг по пошиву штор

5,00 Отзывов:18 Просмотров:33071 Голосов:9 Обновлено:20.11.2012 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: г.

__________ «___» ____________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1) Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору. 1.2. Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором. 1.3. Срок выполнения работ в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания договора.

1.4. На изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру). 2.1. Обеспечение работ материалами несет Заказчик.

Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю.

Перечень материалов для пошива штор указан в приложении №2 2.2. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика. 2.2. Сдача — приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

2.3. Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или им должен быть дан мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (________________) рублей с учетом НДС 18%. Источник финансирования по договору средства _______________ 3.2. Заказчик производит оплату в течение 15 дней на основании подписанного акта выполненных работ, счета (счета-фактуры) и накладной.

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции. 4.2. При просрочке Заказчиком оплаты выполненных работ он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки. 4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче — приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.