Договор на окраску металлоконструкций образец

Договор подряда с физическим лицом на покраску садовой мебели (образец заполнения) («Зарплата», 2010, n 5)

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 16.04.2010. Образец договора подряда———¬ ¦ Договор ¦ ¦ подряда N 21 ¦ ¦ ¦ ¦Московская обл., ¦ ¦Воскресенский р-н, ¦ ¦с. Степановское 1 апреля 2010 г.¦ ¦ ¦ ¦ Общество с ограниченной ответственностью «Золотые купола», именуемое¦ ¦в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Василева¦ ¦Васисуалия Эрнестовича, действующего на основании Устава, с одной¦ ¦стороны, и Афанасьев Евграф Никонович, именуемый в дальнейшем¦ ¦»Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем.

¦ ¦ ¦ ¦ 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство¦ ¦покрасить в зеленый цвет садовую мебель в количестве: ¦ ¦ — скамья садовая — 4 шт.; ¦ ¦ — беседка садовая — 1 шт.; ¦ ¦ — ширма садовая плетеная — 2 шт.; ¦ ¦ — стол садовый игровой — 2 шт. ¦ ¦ 2. Исполнитель обязуется произвести покраску в срок до 13 апреля¦ ¦2010 г.

¦ ¦ 3. Заказчик обязуется: ¦ ¦ 3.1.

Выплатить Исполнителю за выполненную работу вознаграждение в¦ ¦сумме 10 000 руб.; ¦ ¦ 3.2. Не позднее 2 апреля 2010 г. предоставить Исполнителю расходные¦ ¦материалы и инструменты в количестве: ¦ ¦ — краска масляная для наружных работ по дереву, объемом 10 л — 2¦ ¦ведра; ¦ ¦ — кисть малярная широкая — 1 шт.; ¦ ¦ — кисть малярная узкая — 2 шт.; ¦ ¦ — растворитель 646 — 1 шт.; ¦ ¦ — ветошь тряпичная — 1 кг. ¦ ¦ Общая стоимость предоставляемых расходных материалов и инструментов¦ ¦составляет 2474 руб.

На стоимость предоставляемых исполнителю и¦ ¦израсходованных им материалов и инструментов уменьшается сумма¦ ¦вознаграждения за выполненные работы.

¦ ¦ 4. Выплата вознаграждения производится однократно не позднее трех¦ ¦рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ. ¦ ¦ 5. Договор действует с момента его подписания и до момента завершения¦ ¦взаиморасчетов сторон, прекращается не позднее 20 апреля 2010 г.

¦ ¦ 6. В случае ненадлежащего или несвоевременного исполнения работ¦ ¦Исполнитель несет ответственность в соответствии с нормами¦ ¦гражданского законодательства.

¦ ¦ 7. В случае несвоевременного предоставления расходных материалов и¦ ¦инструментов Заказчиком Исполнитель освобождается от ответственности за¦ ¦просрочку исполнения работ. ¦ ¦ 8. Возникающие по поводу исполнения договора разногласия стороны¦ ¦обязуются решать путем переговоров. В случае недостижения согласия спор¦ ¦решается в судебном порядке.

¦ ¦ 9. Реквизиты сторон: ¦ ¦ ¦ ¦ Заказчик: Исполнитель: ¦ ¦ ООО «Золотые купола» Афанасьев Евграф Никонович ¦ ¦ ОГРН 107776511200 Страховое свидетельство ¦ ¦ ИНН 5005156635 государственного пенсионного ¦ ¦ КПП 500501001 страхования N 127-112-643-12 ¦ ¦ Место нахождения: Дата рождения: 21 октября 1954 г. ¦ ¦ 140168, Московская обл., Паспорт: серия 4601 N 453281, ¦ ¦ Воскресенский р-н, выдан ОВД г. Воскресенска ¦ ¦ с. Степановское, д.

18 Московской обл. 22.11.2002 ¦ ¦ Место жительства: 140168, ¦ ¦ Московская обл., Воскресенский р-н, ¦ ¦ Генеральный директор с. Степановское, д. 34 ¦ ¦ Василев Афанасьев ¦ ¦ ———— В.Э.

oko-dtp.ru

Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): ; ; . 1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — не позднее » » г.

предоставить Подрядчику материалы и оборудование в соответствии с Перечнем материалов (Приложение N ); — обеспечить доступ работников Подрядчика к Объектам в течение ; — предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на Объектах: (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).

2. Сроки выполнения работ 2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки: 2.1.1. Дата начала работ: » » г. 2.1.2.

Дата окончания работ: » » г. 2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N к настоящему Договору). 3. Стоимость работ. Порядок оплаты 3.1.

Стоимость работ составляет ( ) рублей. 3.2. Оплата работ осуществляется в течение банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N к настоящему Договору).

4. Важно Порядок сдачи-приемки выполненных работ 4.1.

Не позднее после завершения работ Подрядчик обязан представить Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ) и Отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком (Приложение N к настоящему Договору).

4.2. Не позднее с момента получения Акта Заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ и проверить соответствие их качества заявленным требованиям и условиям настоящего Договора, после чего направить Подрядчику один из следующих документов: 4.2.1.

Подписанный Акт сдачи-приемки работ. 4.2.2. Мотивированный отказ от принятия результатов работ.

4.2.3. Срок действия Договора с «01» января 2012г.

по «31» декабря 2012г. 6.5. Договор считается пролонгированным на последующие годы на тех же условиях, если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до наступления даты окончания договора письменно не заявит о своем намерении расторгнуть Договор. 6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

Минеральная, лит. АЗ, пом.7Н Почтовый адрес: Санкт-Петербург, а/я 331 Банк: Филиал ОПЕРУ ВТБ в Санкт-Петербурге Банк: г.

Санкт-Петербург Р/с Р/с К/с К/с БИК 044 КПП ИНН 7 КПП ИНН БИК ОКПО 72 ОГРН 1 ОКПО ОГРН ОКВЭД 21.51, 24.12, 24.3, 24.66.3 Генеральный директор Генеральный директор ТЕХНОЛОДЖИЗ» // / / «Оплата производится в следующем порядке: — часть стоимости услуги в размере руб./ИЛИ процентов, что составляет руб., Заказчик перечисляет на счет Исполнителя не позднее дней с момента заключения настоящего

Договор на выполнение работ по покраске (с использованием материалов заказчика)

Тематика документа: Файл текстовой версии: 16,4 кб Сохранить документ: г.

_________________ «___»__________ ___ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице __________________________________________, действующ__ на основании (должность, Ф.И.О.) _________________________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице __________________________________________, действующ__ на основании (должность, Ф.И.О.) ________________________________________________________, с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из материалов и с помощью оборудования Заказчика работу по покраске объектов: ___________, ___________, ___________, расположенных по адресам: ___________, ___________, ___________ (далее — Объекты), в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): __________________________________________________________; __________________________________________________________; __________________________________________________________.

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — не позднее «___»_________ ___ г. предоставить Подрядчику материалы и оборудование в соответствии с Перечнем материалов (Приложение N __); — обеспечить доступ работников Подрядчика к Объектам в течение _____________; — предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на Объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки: 2.1.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.

2.1.2. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.

2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N ___ к настоящему Договору). 3.1. Стоимость работ составляет _____ (_________) рублей. 3.2. Оплата работ осуществляется в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

4.1. Не позднее _________ после завершения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___) и Отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком (Приложение N __ к настоящему Договору). 4.2. Не позднее ________ с момента получения Акта Заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ и проверить соответствие их качества заявленным требованиям и условиям настоящего Договора, после чего направить Подрядчику один из следующих документов: 4.2.1.

ДОГОВОР на выполнение работ по покраске

кол-во скачиваний: 51 дата и место подписания ___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и ___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из материалов и с помощью оборудования Заказчика работу по покраске объектов: _________________, _________________, _________________, расположенных по адресам: _________________, _________________, ___________ (далее — Объекты), в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы. 1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): ; ; . 1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — не позднее «___»_________ ___ г.

предоставить Подрядчику материалы и оборудование в соответствии с Перечнем материалов (Приложение N __); — обеспечить доступ работников Подрядчика к Объектам в течение _____________; — предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на Объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.). 2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки: 2.1.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.

2.1.2. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г. 2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N ___ к настоящему Договору). 3.1. Стоимость работ составляет _____ (_________) рублей.

3.2. Оплата работ осуществляется в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N __ к настоящему Договору). 4.1. Не позднее _________ после завершения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___) и Отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком (Приложение N __ к настоящему Договору). 4.2. Не позднее ________ с момента получения Акта Заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ и проверить соответствие их качества заявленным требованиям и условиям настоящего Договора, после чего направить Подрядчику один из следующих документов: 4.2.1.

Подписанный Акт сдачи-приемки работ.

4.2.2. Мотивированный отказ от принятия результатов работ. 4.2.3. Акт сдачи-приемки работ с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

Подрядчик обязуется в срок, согласованный Сторонами в Акте сдачи-приемки работ, устранить выявленные Заказчиком недостатки.

5.1. Заказчик вправе: 5.1.1.

Договор Подряда на Покраску Металлоконструкций Образец

1. Главная
2. Законодательство РФ
3. — предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.

   . ). 2. 1. Подрядчик обязуется выполнить в следующие сроки: 2. 1. 1. Дата начала: «___ » _________ ___ г.

   2. 1. 2. Дата окончания: «___ » _________ ___ г. 2. 1. 3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения (Приложение N __ к настоящему).

   3. 1. Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей. Договор подряда на отделочные работы дата выдачи _______________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Петров Петр Петрович (ФИО Заказчика) ______________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 1.

   1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить оговоренные работы и сдать их результат последнему, а Заказчик обязуется принять результат этих и оплатить его. 1. 2. Объект: _(квартира, коттежд, офис или др. )_________________________________ , Договор — машинные штукатурные работы Производство выравнивающего слоя до 20 мм ; 1.

   2. 3. Установка угловых перфорированных штукатурных профилей; 1. 2. 4. Огрунтовка поверхности; 1. 2. 5. Установка маячковых профилей ; 1.

   2. 6. Выполнение штукатурных по дизайн проекту; 1.

   2. 7. Отделка оконных откосов; 1. 2. 8. Дополнительные работы (отделка сантехнических батарей); 1.

   3. Настоящий действует указанных в пункте 1. 1 наст. договора сроках. 1. 4. Настоящий договор является гражданско-правовым договором, к которому применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

   Дорогие посетители! На сайте предложены типовые варианты решения проблем, но каждый случай индивидуален и имеет свои нюансы.

   Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – звоните по бесплатному телефону +7 800 350-23-69 доб. 504 (консультация бесплатно) Договор подряда на выполнение ремонтных работ (отделочных) ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 2. 1. Подрядчик обязан приступить к в сроки, установленные в п.

   4. 1 настоящего договора. 2. 2.

   Подрядчик обязуется в срок и качественно выполнить своими силами, инструментами, механизмами и материалами Заказчика ремонтные работы в полном соответствии с технической документацией и со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных (Приложением №1). 2. 3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение

ДОГОВОР на выполнение работ по покраске

кол-во скачиваний: 1103 дата и место подписания ___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___(ФИО, должность)___, действующ__ на основании Устава(или: положения, доверенности от «____»_________ ____ г. N ______), с одной стороны, и ___(наименование или ФИО)___, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___(ФИО, должность)___, действующ__ на основании Устава (или: положения, доверенности от «___»_________ ____ г.

N _____), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договоро нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика из материалов и с помощью оборудования Подрядчика работу по покраске объектов _________________, _________________, _________________, расположенных по адресам: _________________, _________________, ____________ (далее — объекты), в соответствии с Графиком выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы. 1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): __________; __________; . 1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — не позднее «___»_________ ___ г.

обеспечить доступ работников Подрядчика и оборудования Подрядчика к объектам; — предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.). 2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки: 2.1.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.

2.1.2. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.

2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

4.2. Не позднее ________ с момента получения Акта, Заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ и проверить соответствие их качества заявленным требованиям и условиям настоящего Договора, после чего направить Подрядчику один из следующих документов: 4.2.1. Подписанный Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___). 4.2.2. Мотивированный отказ от принятия результатов работ.

4.2.3. Акт сдачи-приемки работ с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

Подрядчик обязуется в срок, согласованный Сторонами в Акте сдачи-приемки работ, устранить выявленные Заказчиком недостатки. 5.1. Заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков. 5.1.2. Требовать от Подрядчика представления

Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию Заказчика

5,00 Отзывов:1 Просмотров:5652 Голосов:1 Обновлено:27.08.2013 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: г.

_______________ «___»___________20___ г. _______________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _______________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и, _______________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1. Исполнитель на основании полученных от Заказчика письменных заявок обязуется выполнить работы по нанесению порошковой краски (далее – Работы) на продукцию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Заявка оформляется по форме, установленной Исполнителем, и должна содержать информацию о наименовании и характере работ, используемых материалах, сроке выполнения работ и иную информацию в соответствии с Требованиями к заявке на окраску (Приложение 1 к Договору). 1.2. Работы частично выполняются из материала Заказчика (Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю свою продукцию, на которую требуется нанести порошковую краску) с использованием необходимых материалов Исполнителя (порошковая краска и иные необходимые для выполнения Работ материалы), а также силами и средствами Исполнителя.

Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, а по окончании Работ, по требованию Заказчика, представить отчет об израсходовании материала. Исполнитель несет полную ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком материала.

2.2. Изменение цен на согласованный Сторонами заказ допускается исключительно по соглашению Сторон. 2.3. Заказчик на основании соответствующего счета Исполнителя обязуется осуществить оплату стоимости Работ не позднее трех рабочих дней с момента получения счета. 2.4. Форма оплаты – безналичная и/или наличная в пределах, определенных законодательством РФ; валюта платежа – рубли РФ.

Иные условия оплаты Работ, не указанные в настоящем договоре, определяются Сторонами исходя из условий действующего законодательства РФ.

oko-dtp.ru

Срок действия Договора с «01» января 2012г. по «31» декабря 2012г. 6.5. Договор считается пролонгированным на последующие годы на тех же условиях, если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до наступления даты окончания договора письменно не заявит о своем намерении расторгнуть Договор.

6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

6.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ООО «НЬЮ ТЕХНОЛОДЖИЗ» Юридический адрес: Санкт-Петербург Адрес: Ул. Минеральная, д. 13, лит. АЗ, пом.7Н Фактический адрес: 195197 Санкт-Петербург ул.

Минеральная, лит. АЗ, пом.7Н Почтовый адрес: Санкт-Петербург, а/я 331 Банк: Филиал ОПЕРУ ВТБ в Санкт-Петербурге Банк: г. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку, в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.8. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе приостановить Заказчику отгрузку готовой продукции со своего склада (произвести удержание), а также потребовать платы за сверхнормативное хранение в порядке, предусмотренным п.

2.8. настоящего договора. 4.9.

За нарушение сроков выполнения работы Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по окраске за каждый день просрочки. 4.10. В случае если заказ отгружался со склада Подрядчика в возвратной таре исполнителя (кассеты), Заказчик должен вернуть ее в течение десяти рабочих дней.

За нарушение сроков возврата Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 100 рублей за единицу тары за каждый день просрочки.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Исполнитель на основании полученных от Заказчика письменных заявок обязуется выполнить работы по нанесению порошковой краски (далее – Работы) на продукцию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. Наименование и характер работ, стоимость, срок выполнения работ и иная информация согласовывается сторонами в Приложениях, являющиеся неотъемлемой частью договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Важно Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

5.4. Подрядчик обязан: 5.4.1.

Обеспечивать соответствие результатов работ санитарным нормам и правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 5.4.2. Инфо Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика (п. 1.2 настоящего Договора), условиями настоящего Договора и Графиком выполнения работ (Приложение N ).

5.4.3. Приостановить

Договор подряда на покраску металлоконструкций образец

Предусмотренные в подпункте 1.1 работы выполняются из материала _____________________________ (Подрядчика, Заказчика) 2.2. Подрядчик _______________________________________________________ (самостоятельно, по согласованию с Заказчиком) 2.3. Подрядчик _________________________ привлекать к исполнению своих (вправе, не вправе) обязательств субподрядчиков.

2.4. Подрядчик обязуется в срок и качественно выполнить своими силами, инструментами, механизмами и материалами Заказчика ремонтные работы в полном соответствии с технической документацией и со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных (Приложением №1).

Ремонт квартиры, а также иного помещения, как жилого, так и нежилого, является довольно кропотливой процедурой, которая требует не только материальных затрат, но и, порой, грамотного юридического оформления.

Содержание: Произвести оплату заказа в сроки, указанные в настоящем Договоре.

Оплата производится в соответствии с п.4 настоящего Договора.

Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором. Порядок оплаты 3.1. Стоимость работ составляет ( ) рублей.

3.2. Оплата работ осуществляется в течение банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N к настоящему Договору). Подрядчик обязуется обеспечить работы расходными и отделочными материалами, порученными и согласованными с Заказчиком, согласно перечню строительных материалов. (Приложение №2). Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком по заданиям Заказчика, являющимся неотъемлемыми приложениями к договору.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика из материалов и с помощью оборудования Подрядчика работу по покраске объектов _________________, _________________, _________________, расположенных по адресам: _________________, _________________, ____________ (далее — объекты), в соответствии с Графиком выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой (Приложение №1) и составляет ____________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. 3. Оплата работ производится «Заказчиком 1 раз в две недели согласно фактически выполненным «Исполнителем работам в течение 2 дней со дня их приемки и подписания соответствующего акта 2.

4. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): ; ; .

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — не позднее » » г. предоставить Подрядчику материалы и оборудование в соответствии с Перечнем материалов (Приложение N ); — обеспечить доступ работников Подрядчика к Объектам в течение ; — предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на

Решение от 20 июня 2016 г.

по делу № А82-10486/2015

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru Именем Российской ФедерацииР Е Ш Е Н И ЕДело № А82-10486/2015г.

Ярославль20 июня 2016 годаРезолютивная часть решения оглашена 16 мая 2016 года. Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Кокуриной Н.О. при ведении протокола судебного заседания секретарем Козловой С.

Э.рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Ярсельхозмонтажпроект» (ИНН 7627042718, ОГРН 1157627013378)к Обществу с ограниченной ответственностью «СпецТрубоСтрой» (ИНН 7604235738, ОГРН 1127604018508)с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,Акционерного общества «Р-Фарм» о взыскании 2 383 469 руб.и встречное исковое заявлениеОбщества с ограниченной ответственностью «СпецТрубоСтрой» к Обществу с ограниченной ответственностью «Ярсельхозмонтажпроект» о взыскании 3 690 950,22 руб.при участии: от истца – Муиновой Т.В.

по дов. от 29.07.15, Бабикова Н.В. по дов. от 02.05.16от ответчика – Педченко И.А.

по дов. от 02.03.15от третьего лица – не явился, извещенустановил:Общество с ограниченной ответственностью «Ярсельхозмонтажпроект» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «СпецТрубоСтрой» о взыскании 2 256 157,55 руб.

долга за поставленную продукцию и 44 007,79 руб. штрафа.Истец уточнил предъявленные требования: просит взыскать с ответчика 2 212 150,38 руб. долга и 171 318,62 руб. штрафа.

Уточнение требований принято судом.В судебном заседании истец поддержал предъявленные требования, ссылается на просрочку оплаты изготовленных и переданных ответчику по договору от 01.07.2013 № 8/2013 металлоконструкций.Ответчик иск не признал, представил письменный отзыв, полагает, что истцом неверно рассчитана масса переданных металлоконструкций и их стоимость, ссылается на некачественное выполнение истцом работ по покраске металлоконструкций и не устранение брака.Общество с ограниченной ответственностью «СпецТрубоСтрой» обратилось со встречным иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Ярсельхозмонтажпроект» о взыскании 3 089 821,74 руб. в возмещение убытков и 138 632,55 руб. штрафа.В судебном заседании Общество с ограниченной ответственностью «СпецТрубоСтрой» уточнило встречные исковые требования: просит взыскать 138 632,55 руб.

штрафа и 3 552 317,67 руб. в возмещение убытков, в том числе 2 899 001,2 руб. стоимости работ по восстановлению лакокрасочного покрытия.

Уточнение требований принято судом.В обоснование встречного иска ООО «СпецТрубоСтрой» указывает на некачественное выполнение ООО «Ярсельхозмонтажпроект» работ по покраске металлоконструкций, не устранение подрядчиком выявленных недостатков, вследствие чего ООО «СпецТрубоСтрой» было вынуждено понести расходы на снятие некачественного лакокрасочного покрытия и покраску металлоконструкций вновь по договору с другим подрядчиком. Также ООО «СпецТрубоСтрой»

Договор на выполнение работ по покраске (примерная форма)

г.________________ «__» ____________ ____ г.

(наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице (Ф.И.О., должность), действующ__ на основании Устава (или: положения, доверенности от «__» ____________ ____ г. N ____), с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (Ф.И.О., должность), действующ__ на основании Устава (или: положения, доверенности от «__» ____________ ____ г. N ____), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика из материалов и с помощью оборудования Подрядчика работу по покраске объектов ________________, ________________, ________________, расположенных по адресам: ________________, ________________, ________________ (далее — объекты), в соответствии с Графиком выполненных работ (Приложение N ____ к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы. 1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): ________________; ________________; ________________. 1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — не позднее «__» ____________ ____ г.

обеспечить доступ работников Подрядчика и оборудования Подрядчика к объектам; — предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.). 2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки: 2.1.1.

Дата начала работ: «__» ____________ ____ г. 2.1.2. Дата окончания работ: «__» ____________ ____ г. 2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N ____ к настоящему Договору).

3.1. Стоимость работ составляет ________________ (________________) рублей. 3.2. Оплата работы осуществляется в течение ________________ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N ____ к настоящему Договору). 4.1. Не позднее ________________ после завершения работ Подрядчик обязан представить Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ____).

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

1. Купить документ Всего за 49 руб.

Идет завершение процесса оплаты. Полный текст документа будет доступен вам, как только оплата будет подтверждена.

После подтверждения оплаты, страница будет автоматически обновлена, обычно это занимает не более нескольких минут. Приносим извинения за вынужденное неудобство.