Договор на выполнение работ по поставке и установки конструкций пвх

Договор подряда на поставку и монтаж пвх окон в несколько этапов

Договор на монтаж пластиковых окон и дверей. на монтаж ПВХ окон г. «» 2020 г. Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором. 1.3. Инфо График выполнения этапов работ приведен в Смете работ; в) по выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N или электронной почте . Срок приемки результата работ согласовывается Сторонами дополнительно; г) не позднее после изготовления изделий осуществить их доставку по адресу: , выполнить демонтаж старых рам и осуществить установку изделий.

Типовой договор на поставку пвх конструкций В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно. 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1.

Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка: 2.1.1.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1.

Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. 5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1.

Образец договора на установку пластиковых окон, какой вид договора выбрать?

Во время приобретения пластикового окна между покупателем и продавцом заключается сделка, имеющая полноценные законные основания. В документе указываются все условия проведения договора, параметры продукции и другие нюансы. Обычно оконная компания сама предоставляет образец договора, и в этот момент покупатель должен внимательно ознакомиться с требованиями, ведь невнимательность может привести к дополнительным расходам.

Например, в договоре обязательно указаны действия оконной компании в случае повреждения товара при установке, и если Вы согласитесь с тем, что вся ответственность переходит вместе с окном к Вам, то впоследствии может потребоваться полная замена стеклопакета, и покупать его придётся сугубо Вам. Содержание этой страницы В некоторых случаях подрядчик — организация, или предприниматель, занимающиеся фактически установкой (монтажем) пластиковых окон, предлагают потребителю подписать договор под названием «договор поставки пластиковых окон» или «договор купли-продажи пластиковых окон».

Поэтому при появлении претензий по качеству монтажа окон, «поставщик» начинает утверждать, что он только продавец, за качество установки по договору не отвечает. И в самом деле, у потребителя отсутствуют доказательства произведенного монтажа именно «поставщиком», последний не подписал никаких актов, не зафиксирован факт проведения им работ какими-либо иными документами.

Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу.

Суд квалифицирует договор не исходя из его наименования в «шапке», а анализирует все его условия, устанавливает исходя из этого действительную волю сторон.

Поэтому, несмотря на то, что стороны поименованы в договоре как «поставщик» и «покупатель», при наличии в договоре условий о монтаже договор будет являться подрядным со всеми вытекающими правовыми последствиями. Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда.

Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным.

Ответчик ссылался на то, что договор является незаключенным, т.к. в нем отсутствуют существенные условия. Это означает, что у ответчика нет обязанности перед истцом по выполнению работы, следовательно, нельзя говорить о том, что срок договора был нарушен.

Анализируя содержание спорного договора, суд пришел к выводу, что его сторонами согласованы его существенные условия, т.е. его предмет. Так, из договора видно, что ответчик услугу по изготовлению оконных блоков из профиля TEPLOKON, а также их установку в соответствии с п.

Договор поставки окон пвх

» Срок выполнения дальнейших работ при этом переносится и они осуществляются Поставщиком после указания Заказчиком в документах (накладной либо акте) причин переноса сроков сдачи продукции/работ и после оплаты дополнительных расходов Поставщика.

3.14. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам:

1. +7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург и область)
2. +8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)
3. +7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва и область)

Это быстро и бесплатно!

В случае если при принятии изделий/работ выявлены недостатки, возникшие по вине Поставщика, Заказчик обязан подписать сопроводительные документы (накладные, акты) и указать в них (на оборотной стороне накладных, актов) все обнаруженные недостатки.

3.15. В случае если Заказчик не может принять продукцию в течении 5 рабочих дней с момента указанного с счете-заказе срока доставки, Поставщик имеет право выставить дополнительный счет Заказчику за хранение изделий, из расчета 0,5 у. е. за 1 изделие за 1 календарный день. 3.16. ДОГОВОР № Дата заключения: .

. Общество с ограниченной ответственностью « », далее именуемое «Исполнитель», в лице , действующего на основании доверенности от 10.03.2006 г. , с одной стороны; Гражданин(ка) (Фамилия, Имя, Отчество)проживающий(ая) по адресу: имеющий(ая) документ, удостоверяющий личность: Паспорт. серия: , N: , дата выдачи: , кем выдан: далее именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) металлопластиковых конструкций* из ПВХ профиля компании (далее – изделия), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Права Подрядчика:

1. требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.
2. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

2.2.2. Обязанности Подрядчика:

1. выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.
2. предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;
3. передать результат работ Заказчику по акту;
4. выполнить весь комплекс работ по настоящему договору качественно и в надлежащие сроки;

Дорогие читатели!

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Бесплатная юридическая консультация онлайн

Привлечение адвокатов к правовым спорам обусловлено необходимостью полноценной защиты личных интересов граждан.

Удобство заключается в том, что проводиться консультация юриста бесплатно и онлайн.

Где и как получить бесплатную юридическую консультацию? предоставляется на всей территории Российской Федерации. Воспользоваться поддержкой могут граждане, резиденты государства, а также нерезиденты страны, которые временно проживают в РФ.

Более того, консультировать заинтересованных лиц юристы могут и за пределами России, но только в рамках отечественного законодательства. Предоставляется юридическая консультация бесплатно онлайн круглосуточно, независимо от выходных и праздничных дней.

Консультации юристов можно получить следующими способами:

воспользоваться службой онлайн-чата; составить форму обращения в службе обратной связи; выполнить звонок на горячую линию.

Консультация юриста онлайн также может быть осуществлена путем общения по электронной почте.

Справки предоставляются гражданам по следующим направлениям: Решение конфликтов в рамках семейного законодательства.

Прекращение брачных отношений и оформление таковых с составлением брачного договора, назначение алиментов, распределение опеки над детьми, а также деление недвижимости. Споры по ЖК. Чаще всего такие конфликты связаны с отстаиванием интересов в рамках договоров долевого участия, частному строительству и сдаче в эксплуатацию домов.

Аренда жилья, продажа объектов, покупка квартиры в кредит. В эту категорию вопросов можно отнести получение налогового вычета и других квартирных льгот. Предоставление консультаций по Трудовому кодексу.

Юрисконсульт поможет восстановиться на работе после незаконного увольнения и защитит при отказе от трудоустройства. Улаживание конфликтов по трудовым договорам, а также гарантия дополнительных льгот трудящимся. Земельное право связано со спорами между владельцами межевых участков собственности.

Жилищное строительство и приватизация земли.

Типовой договор на поставку окон ПВХ

Содержание Срок выполнения дальнейших работ при этом переносится и они осуществляются Поставщиком после указания Заказчиком в документах (накладной либо акте) причин переноса сроков сдачи продукции/работ и после оплаты дополнительных расходов Поставщика.

3.14. В случае если при принятии изделий/работ выявлены недостатки, возникшие по вине Поставщика, Заказчик обязан подписать сопроводительные документы (накладные, акты) и указать в них (на оборотной стороне накладных, актов) все обнаруженные недостатки.

3.15. В случае если Заказчик не может принять продукцию в течении 5 рабочих дней с момента указанного с счете-заказе срока доставки, Поставщик имеет право выставить дополнительный счет Заказчику за хранение изделий, из расчета 0,5 у.

е. за 1 изделие за 1 календарный день. 3.16. ДОГОВОР № Дата заключения: .

. Общество с ограниченной ответственностью « », далее именуемое «Исполнитель», в лице , действующего на основании доверенности от 10.03.2006 г. , с одной стороны; Гражданин(ка) (Фамилия, Имя, Отчество)проживающий(ая) по адресу: имеющий(ая) документ, удостоверяющий личность: Паспорт. серия: , N: , дата выдачи: , кем выдан: далее именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) металлопластиковых конструкций* из ПВХ профиля компании (далее – изделия), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их. Права Подрядчика:

1. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;
2. требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.

2.2.2.

Обязанности Подрядчика:

1. передать результат работ Заказчику по акту;
2. выполнить весь комплекс работ по настоящему договору качественно и в надлежащие сроки;
3. выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.
4. предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно. 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1.

Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка: 2.1.1.

Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

1. Договор на монтаж ПВХ окон.
2. Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.1.2.

Договор на выполнение работ по поставке и установки конструкций пвх

Срок выполнения дальнейших работ при этом переносится и они осуществляются Поставщиком после указания Заказчиком в документах (накладной либо акте) причин переноса сроков сдачи продукции/работ и после оплаты дополнительных расходов Поставщика. 3.14. В случае если при принятии изделий/работ выявлены недостатки, возникшие по вине Поставщика, Заказчик обязан подписать сопроводительные документы (накладные, акты) и указать в них (на оборотной стороне накладных, актов) все обнаруженные недостатки.

3.15. В случае если Заказчик не может принять продукцию в течении 5 рабочих дней с момента указанного с счете-заказе срока доставки, Поставщик имеет право выставить дополнительный счет Заказчику за хранение изделий, из расчета 0,5 у. е. за 1 изделие за 1 календарный день. 3.16. Содержание: ДОГОВОР № Дата заключения: .

. Общество с ограниченной ответственностью « », далее именуемое «Исполнитель», в лице , действующего на основании доверенности от 10.03.2006 г., с одной стороны; Гражданин(ка) (Фамилия, Имя, Отчество)проживающий(ая) по адресу: имеющий(ая) документ, удостоверяющий личность: Паспорт.

серия: , N: , дата выдачи: , кем выдан: далее именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) металлопластиковых конструкций* из ПВХ профиля компании (далее – изделия), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Договор подряда на изготовление и установку пвх-профилей Инфо Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

1. Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
2. Договор на монтаж ПВХ окон.

2.1.2.После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу. 2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.

2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу «»2018 года. 2.3. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) металлопластиковых конструкций* из ПВХ профиля компании (далее – изделия), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Типовой договор на поставку пвх конструкций Права Подрядчика:

1. требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.
2. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

2.2.2. Обязанности Подрядчика:

1. выполнить весь комплекс работ по настоящему договору качественно и в надлежащие сроки;

Договор подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей

Тематика документа: Файл текстовой версии: 20,1 кб Сохранить документ: г. _________________ «___»___________ ____ г.

__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) ________________________________________________, лицензии на осуществление (Устава, положения, доверенности или паспорта) строительной деятельности N __________ от «___»_________ _____ г., выданной _________________________________, с одной стороны, и ____________________, (кем) (Ф.И.О.) паспорт: серия _____ N _________, выдан ________________________, именуем__ (кем и когда) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить и установить изделия из ПВХ-профилей производства фирмы _________, оснащенные фурнитурой ________ и стеклопакетом на основе стекла марки _________ (именуемые в дальнейшем «изделия» или «результат работ»), в помещении, расположенном по адресу: ________________, выполнить другие работы, предусмотренные в эскизе изделия, составленном Сторонами и являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N __), и осуществить иные действия, предусмотренные в качестве его обязанностей настоящим договором, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных настоящим договором.

1.2. Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик изготавливает изделие на своем оборудовании по адресу: ___________________________.

Затраты на энергию и другие издержки Подрядчик несет за счет выплачиваемой ему цены работ. 1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. Факт приема результатов работ подтверждается актом выполненных работ (Приложение N __ к настоящему договору), подписанным Сторонами.

При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять.

1.4. Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ. 1.5. Сроки выполнения работ: начальный: «__»_______ ____ г., конечный: «__»_______ ____ г. Сроки выполнения работ, установленные настоящим договором, могут быть изменены только по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, которое оформляется в виде дополнительного соглашения.

1.6. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 1.7. Качество работ и их результата по настоящему договору должно соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий, применяемых к данному виду работ.

1.8. В отношении результата работ по настоящему договору устанавливается гарантийный срок в ____________, который начинает течь с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. 2.1.

ПВХ — профилей под воздействием нагревательных, осветительных приборов, открытого пламени.

Заказчик предупрежден, что при окраске древесины применяется водоразбавимая краска. При использовании водоразбавимых красок неизбежно наблюдается подъем волокон и проявление текстуры древесины. Данный эффект является общим свойством Получить полный текст водоразбавимых материалов для столярной промышленности.

Согласно ГОСТ «Блоки оконные деревянные со стеклопакетами» показатели качества отделки древесины (проявление структурных неровностей, естественное различие цветовой тональности и текстуры) допускается устанавливать по соглашению изготовителя с потребителем в договоре (заказе) на изготовление (поставку) изделий.

В этом случае оценку качества отделки допускается производить по образцам-эталонам, согласованным с Заказчиком.

4.8.2. Важно Поставщика с нарушением ГОСТ30971-2

«Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам»

, в результате неправильной эксплуатации продукции и ухода за ней, в результате несоблюдения режима хранения не по вине Поставщика, в результате транспортировки, осуществляемой Заказчиком, в результате неправомерных действий третьих лиц, — на комплектующие, предоставленные Заказчиком. Недостатки, на которые не распространяется гарантия, устраняются за счет Заказчика.

4.8. Особые условия, 4.8.1. Профиль (ПВХ, дерево) Претензии по внешнему виду профиля принимаются, если видны дефекты с расстояния 0,6-0,8м при равномерной освещенности не менее 300 лк при сравнении с образцом эталоном (ГОСТ п. 5.3.3) Претензии по качеству поверхности не принимаются, если в период эксплуатации нарушения произошли из-за использования очистительных средств с абразивами, кислотами и пр.

Точно сформулировать заказ (в том числе — известить Поставщика о нестандартных особенностях места установки изделий), оформить (подписать) счет-заказ, утвердить (подписать) техническое задание и лист замера.

2.2.2. Принять, осмотреть и документально оформить (подписать) приемку продукции и выполненных работ.

2.2.3. Оплатить продукцию, ее установку и отделку откосов, согласно порядка оплаты, указанного в счете-заказе.

2.2.4. ДОГОВОР ПОДРЯДА N на изготовление и установку ПВХ-профилей г.

» » г. , именуем в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующего на основании (должность, Ф.И.О.) , лицензии на осуществление (Устава, положения, доверенности или паспорта) строительной деятельности N от » » г., выданной , с одной стороны, и , (кем)(Ф.И.О.) паспорт: серия N , выдан , именуем (кем и когда) вдальнейшем»Заказчик»,сдругойстороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 1.1. Внимание При составлении Рекламации (подписываемой Заказчиком) специалист Поставщика — либо устраняет выявленный недостаток на месте (о чем Заказчик ставит подпись в Рекламации), либо указывает в Рекламации срок устранения недостатка (о чем Заказчик ставит подпись в Рекламации).

4.5. Отраженные в Рекламации недостатки,

Договор на выполнение работ по поставке и установки конструкций пвх

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

В случае нарушения Покупателем иных сроков, предусмотренных настоящим Договором, он уплачивает Продавцу пени в размере ____% от суммы Договора за каждый день просрочки. 8.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 8.2. Все поправки и дополнения к данному Договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Содержание: Выполнить работы из своих материалов, в порядке и на условиях, указанных в Счете-заказе.

2.2.2. Выполнить работы в срок, согласованный сторонами. Современные пластиковые окна — это выбор людей, которые серьезно относятся к теплу и комфорту своего дома.

Установив новые окна в своем доме Вы получите массу положительных эмоций, создадите теплую и уютную атмосферу. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) металлопластиковых конструкций* из ПВХ профиля компании (далее – изделия), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.

В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Общая стоимость по настоящему договору составляет: _______________(______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС-18% — ____________ (_________________________) рублей __ копеек. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно. Гражданин ______________________________,

Договор подряда на монтаж ПВХ окон

Договор подряда на пошив униформы (работа выполняется иждивением заказчика) ДОГОВОР подряда N _____ на пошив униформы (работа выполняется иждивением заказчика)г.

________________ «___»_______ ____ г.___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,(наименование или Ф.И.О.)в лице _________________________________________, действующего на основании(должность, Ф.И.О.)_________________________________________________________, с одной стороны,и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик»,(наименование или Ф.И.О.)в лице _________________________________________, действующего на основании(должность, Ф.И.О.)________________________________________________________, с другой стороны,совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по пошиву униформы для _____________ (указать вид деятельности Заказчика) и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.1.2. Качественные характеристики униформы, вид и количество изделий, пожелания Заказчика к дизайну униформы, а также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).1.3.

Для пошива униформы Подрядчик использует собственное оборудование. Заказчиком предоставляются следующие материалы: ________________ (ткань, фурнитура).2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1.

Подрядчик обязуется:2.1.1. Не позднее ______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление униформы подготовить эскизы женской и мужской униформы и направить эскизы на утверждение Заказчику. Утвержденный (подписанный) Заказчиком эскиз униформы становится неотъемлемой частью настоящего Договора.2.1.2.

Не позднее ______ с момента согласования Сторонами эскизов униформы представить Заказчику расчет требуемого количества материалов, необходимых для пошива униформы.2.1.3. Не позднее ______ с момента получения от Заказчика материалов, указанных в п. 1.3 настоящего Договора, приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.2.1.4.

Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.2.1.5. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры, отчета об использовании переданных Заказчиком материалов.2.1.6. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи униформы, передать униформу по акту выполненных работ 1 , а также передать документы, указанные в пп.