Договор изготовления пластиковых окон приложением


Договор изготовления пластиковых окон приложением

advant24.ru


После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются. 5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы.

В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 6.1.

При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут.

Внимание Договор на монтаж пластиковых окон и дверей.

на монтаж ПВХ окон г. «» 2020 г. Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором. 1.3. Инфо Договор поставки пластиковых окон № г. « » 2011 г. Общество с ограниченной ответственностью , в лице директора , действующий на основании Устава, с одной стороны и , в лице директора , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется изготовить по размерам, эскизам, количеству, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, демонтировать и установить окна пластиковые с подоконниками и отливами (далее Окна), в помещении , расположенном по адресу: , а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных договором. 1.2. Работы Исполнителем выполняются из собственных материалов и своими силами.

1.3. Важно После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.

5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут.

Типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ

» » » » В соответствии со статистическими данными пластиковые окна занимают лидирующие позиции среди продажи аналогичных изделий. Евроокна выполненные из дерева или светопропускающие конструкции из алюминия пока на данный момент не заняли своего места среди потребителей.

На сегодняшний день соотношение цена и качества считается наиболее выгодным при приобретении и установки пластикового окна, в отличие от других подобных изделий. Сейчас в любом городе достаточно много компаний, которые занимаются установкой пластиковых окон. Содержание договора на установку и приобретение окна также у всех организаций разное.

Поэтому необходимо знать, что должно быть включено в данное соглашение и на что следует обратить внимание при подписании, чтобы предотвратить наступление негативных последствий.

Содержание После того, как покупатель выбрал компанию, которая должна будет доставить ему окна, необходимо составить соглашение о доставке и установке пластиковых окон. Обратите внимание, что в случае неисполнения соглашения возмещение ущерба должно осуществляться не производителем окон, а теми лицами, которые выступают в роли продавцов. Текст документа должен содержать наиболее точную информацию об оказываемых услугах.

В нем должны быть указаны сведения о дате подписания документа, о сторонах соглашения. Обязательно должны быть внесены сведения о стоимости услуги, а также сведения о дате исполнения соглашения.

В документе должны быть отражены сведения приобретаемого товара, его качественные характеристики. Документ должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых передается покупателю, а второй остается у продавца.

Оба документа должны иметь подписи сторон.

Соглашение, которое грамотно составлено, позволит избежать конфликтных ситуаций, а также защитить свои права в судебной инстанции в случаях недобросовестного отношения продавца к своим обязательствам. Любое соглашение о приобретении пластиковых окон должно содержать следующие положения:

  1. Права и обязанности сторон;
  2. Сведения о месте заключения соглашения, о дате его соглашения, а также сведения о сторонах;
  3. Перечень документом, которые должны быть приложены к договору.
  4. Меры ответственности сторон соглашения;
  5. Порядок приема оказанных услуг (как должен быть составлен паспорт качества, кем проверяется лист замера, кто принимает участие в процедуре составления акта приема – передачи);
  6. Заключительные положения и данные сторон;
  7. Сведения о стоимости работ и услуг, а также процедура оплаты и внесения денежных средств;
  8. Сведения о предмете соглашения. Должны быть указаны наиболее подробно все услуги, которые оказываются исполнителем и которые оплачиваются заказчиком;

Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей.

Каким должен быть правильный договор на покупку окон?

Личный кабинет 0 корзина Ваш город Москва?

Соглашение исполняется в срок, а установка осуществляется в соответствии с заявленными требованиями.
Ваш город: Купить ПВХ окна Купить деревянные окна Написать нам

11 Февраля 2020 1897

Содержание статьи Чтобы после совершения покупки были соблюдены гарантированные законодательством РФ права потребителей, заказчикам необходимо правильно заполнить договор на установку пластиковых окон.

Сегодня все дорожащие своей репутацией компании предоставляют своим клиентам возможность оформить такие документы. Однако многие покупатели несерьезно относятся к изучению их содержания и подписывают договор после беглого ознакомления с ним. Такое легкомысленное отношение к важным бумагам недопустимо.

Спешка и невнимательность могут стать причиной серьезных проблем, если в процессе эксплуатации будут выявлены дефекты оконных либо дверных блоков. Ведь некоторые компании страхуются и не вносят в договор все необходимые случаи, на которые должна распространятся гарантия производителя.

В такой ситуации клиенту могут отказать в устранении неисправностей. Чтобы этого не произошло, рекомендуем внимательно ознакомиться со статьей на нашем сайте.

Она поможет при подписании договора избежать типичных ошибок.

В офисах ответственных компаний-производителей всегда есть образцы универсального договора, с которыми можно ознакомиться перед приобретением окон. Заказчику нужно удостовериться в наличии таких пунктов:

  1. дата доставки и обязательство занести окна на нужный этаж;
  2. перечисление комплектующих, дополненное сведениями о размерах всех элементов конструкции, марке фурнитуры и профиля, а также габаритах и материалах изготовления подоконников, отливов, москитных сеток и откосов;
  3. условия оплаты заказчиком товара и дополнительных услуг (если предусмотрено поэтапное внесение средств, этот нюанс обязательно должен быть отображен с указанием сумм);
  4. сроки гарантии на изделия с конкретным указанием всех ситуаций, при возникновении которых производитель обязуется за свой счет устранить проблемы.
  5. соответствие характеристик окон действительным на текущий момент ГОСТам;
  6. сроки монтажа оконных или дверных блоков (если заказаны дополнительные комплектующие, то они тоже должны быть внесены в этот пункт);

В пунктах с указанием даты доставки и монтажа должна содержаться информация об ответственности компании в случае, если сроки были по ее вине сорваны.

Заключенное соглашение должно называться договором «подряда» или «купли-продажи». Если заказчик не собирается выполнять монтаж своими силами, то рекомендуется заключать договор подряда, поскольку такой документ значительно лучше защищает покупателя и дополнительно гарантирует:

  1. соблюдение сроков доставки

Договор на изготовление и установку пластиковых окон

» Оставшиеся 30 % (тридцать) процентов общей стоимости работ уплачиваются Заказчиком наличными денежными средствами в кассу Исполнителя на следующий день, после приемки выполненных работ. Право собственности на изделия переходят к Заказчику с момента полной оплаты.

В случае не соблюдения Заказчиком сроков внесения предоплаты сроки выполнения работ по настоящему договору отодвигаются на время просрочки платежа. 4. Прием результатов, выполненных работ.

4.1. Прием результатов выполненных работ осуществляется поэтапно: приемка изделий, приемка результатов монтажа изделий и дополнений, отделки откосов. 4.2. Исполнитель обязуется в срок, указанный в графе «Дата доставки» доставить готовые изделия по адресу, указанному в п. 1.5 настоящего договора и предъявить изделия для осмотра и проверки качества Заказчику.

В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте. 2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий. 2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1.

оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг). 2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1.

При наличии замечаний к выполненным работам Покупатель указывает их в соответствующем пункте Акта приёма работ. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1.

Исполнитель осуществляет доставку Товара Покупателю «»2018 года при условии оплаты стоимости по Договору в соответствии с условиями раздела 5. В случае невозможности Покупателя принять товар в указанный день, он обязан известить накануне исполнителя не позднее часов, в противном случае, доставка производиться за счёт Покупателя. 4.2. Срок выполнения строительно-монтажных и отделочных работ составляет рабочих дней со дня следующего за днем доставки.

4.3. В случае приостановления работ по настоящему Договору по просьбе Покупателя или в связи с неблагоприятными погодными условиями (температура воздуха ниже -15 С, сильный ветер и.т. Обязательство фирмы по купле-продаже ПВХ изделия должно быть грамотно составлено с технической и с юридической точки зрения.

Используемые материалы, названия производителей, комплектующие, размеры должны указываться точно, без ошибок и возможности двоякого прочтения.

При наличии в конструкции стеклопакета, состоящего из нескольких камер, непременно должно указываться их количество. Также в договоре должна прописываться марка и цвет применяемой фурнитуры. Обязательным условием при оформлении договора купли-продажи окна является пункт о сроке доставки готового изделия до квартиры.
Это немаловажное обстоятельство, так как при несоблюдении сроков доставки, вы будете иметь полное право отказаться

Договор на изготовление, установку и гарантийное обслуживание металлопластиковых окон (примерный)

Тематика документа: Файл текстовой версии: 11,4 кб Сохранить документ: г.

__________ «___»________ ___ г. ________________________________ в лице ______________________________, (наименование или Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________________________________________________, (Устава, положения, доверенности или паспорта) именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________________ в лице _________________________________, (наименование или Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________________________________________________, (Устава, положения, доверенности или паспорта) именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Исполнитель обязуется изготовить, установить и осуществлять гарантийное обслуживание металлопластиковых окон (далее — Изделие), а Заказчик — принять и оплатить результат работ.

1.2. Конструкция, количественные и качественные характеристики Изделия указываются в Техническом задании (Приложение N 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется иждивением Подрядчика.

2.1. Расчет стоимости Договора согласовывается Сторонами в Смете работ (Приложение N 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).

2.2. Порядок оплаты выполненных работ: _____________, сроки оплаты: ______________________.

3.1. Обязанности Исполнителя: 3.1.1. В течение ______ с момента получения от Заказчика Технического задания подготовить Смету работ и направить ее на утверждение Заказчику с приложением подтверждающих документов (накладных на закупленные Исполнителем материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору).
3.1.2. Приступить к изготовлению Изделия не позднее _______ с момента утверждения Сметы работ Заказчиком и завершить изготовление не позднее _____________________.

График выполнения этапов работ приведен в Смете работ. 3.1.3. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N _______ или электронной почте _____________________. Срок приемки результата работ согласовывается Сторонами дополнительно.

3.1.4. Не позднее _______ после изготовления Изделия осуществить его доставку по адресу: _________________, выполнить демонтаж старых рам и осуществить установку Изделия.

Указанные в настоящем пункте работы должны быть выполнены не позднее _______ с момента их начала. 3.1.5. Выполнить уборку строительного мусора в течение _______ с момента окончания установки Изделия.

3.1.6. Не позднее ________ передать результат работ Заказчику по акту выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

3.2. Обязанности Заказчика: 3.2.1.

Предоставить Исполнителю следующие условия для установки Изделия: _______________, в том числе свободную от посторонних предметов рабочую зону на расстоянии _____ метров от оконного проема, электропитание, _____________________. 3.2.2. Принять результат по акту приема-передачи работ в срок, определенный в п.

Договора на окна скачать

В этом разделе вы найдете договор с клиентом, приложения к нему, а так же существенные условия и пункты, на которые важно обратить внимание, чтобы избежать разбирательств в будущем.

Скачайте безопасный договор с клиентом

  1. Договор купли-продажи.
  2. Акт приема-передачи товара (окна).
  3. Договор на монтаж изделий.

ВНИМАНИЕ!

Существенными элементами договора с клиентом являются:

  1. Пункт в договоре, где и как будет проходить разбирательство в случае возникновения судебного разбирательства. В этом пункте необходимо указать адрес в вашем городе.
  2. Приложения к договору, определяющие вид монтажа, правила эксплуатации пластиковых окон, допустимые размеры окон/створок.

В договоре с клиентом для вашей безопасности должно быть:

  1. Обе стороны освобождаются от ответственности в случае форс-мажорной ситуации, которая установлена п 3 СТ.401ГК РФ.

  2. В случае задержки оплаты денежных средств от заказчика более чем на три рабочих днях, заказчик обязуется оплатить исполнителю денежные средства …от суммы настоящего заказа.
  3. Лица, которые уполномочены правом подписи настоящего договора.

  4. Реквизиты сторон
  5. Важным пунктом любого договора является ответственность сторон — как заказчика, так и исполнителя.
  6. Сроки договора, т.е.

    на какой срок подписан настоящий договор между сторонами.

  7. В договоре обязательно указать цену и предмет договора, а также сроки исполнения оказываемых услуг.
  8. Соглашение между сторонами о том, в течение какого срока будет поступать предоплата от заказчика исполнителю и конечный расчёт между сторон.

  9. Разрешение споров, т.е. в случае возникновения между сторонами спорной ситуации как можно разрешить конфликт между сторонами.

Примечание! Заказчик должен быть предупреждён о всех негативных последствиях, которые могут наступить в его конкретном случае, т. е. должно быть чистое поле, где исполнитель прописывает все отрицательные стороны, которые заказчик может позже использовать, как для расторжения, так и для оспаривания настоящего договора.

Возможно вас заинтересует: Готовые оконные сайты Метки: договор на окна договор пластиковые окна договор окна образец договор на установку окон договор на окна пвх договор продажи окон договор установка окон образец скачать договор окна договор на пластиковые окна образец договор на монтаж окон договор поставки окон договор купли продажи окон договор на установку пластиковых окон образец договор на изготовление окон договор продажа окон пвх договор на окна пвх образец договор подряда окна договор ремонт окон договор по пластиковым окнам договор на установку окон пвх образец договора продажи окон договор на

Образец договора на установку пластиковых окон, какой вид договора выбрать?

Во время приобретения пластикового окна между покупателем и продавцом заключается сделка, имеющая полноценные законные основания.

В документе указываются все условия проведения договора, параметры продукции и другие нюансы. Обычно оконная компания сама предоставляет образец договора, и в этот момент покупатель должен внимательно ознакомиться с требованиями, ведь невнимательность может привести к дополнительным расходам.

Например, в договоре обязательно указаны действия оконной компании в случае повреждения товара при установке, и если Вы согласитесь с тем, что вся ответственность переходит вместе с окном к Вам, то впоследствии может потребоваться полная замена стеклопакета, и покупать его придётся сугубо Вам. Содержание этой страницы В некоторых случаях подрядчик — организация, или предприниматель, занимающиеся фактически установкой (монтажем) пластиковых окон, предлагают потребителю подписать договор под названием «договор поставки пластиковых окон» или «договор купли-продажи пластиковых окон». Согласно условиям такого договора, «поставщик» обязуется поставить (продать) «покупателю» пластиковые окна.

На словах, разумеется, речь идет не только о покупке окон, но и их монтаже «поставщиком». Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы.

Поэтому при появлении претензий по качеству монтажа окон, «поставщик» начинает утверждать, что он только продавец, за качество установки по договору не отвечает.

И в самом деле, у потребителя отсутствуют доказательства произведенного монтажа именно «поставщиком», последний не подписал никаких актов, не зафиксирован факт проведения им работ какими-либо иными документами. Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. Суд квалифицирует договор не исходя из его наименования в «шапке», а анализирует все его условия, устанавливает исходя из этого действительную волю сторон.

Поэтому, несмотря на то, что стороны поименованы в договоре как «поставщик» и «покупатель», при наличии в договоре условий о монтаже договор будет являться подрядным со всеми вытекающими правовыми последствиями. Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда.

Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным. Ответчик ссылался на то, что договор является незаключенным, т.к. в нем отсутствуют существенные условия.

Это означает, что у ответчика нет обязанности перед истцом по выполнению работы, следовательно, нельзя говорить о том, что срок договора был нарушен. Анализируя содержание спорного договора, суд пришел к выводу, что его сторонами согласованы его существенные условия, т.е. его предмет. Так, из договора видно, что ответчик услугу по изготовлению оконных блоков из профиля TEPLOKON, а также их установку в соответствии с п.

Договор по изготовлению и установке окон пвх

Оглавление:

    Договор на изготовление оконПример договора на пластиковые окна и двериДоговор на установку окон ПВХ. На что обратить внимание?А на что именно обратить внимание, мы Вам сейчас расскажем!Договор на пластиковые окна. Скачать образец типового договора на установку ПВХ оконЗачем нужен договор на установку пластиковых окон.Что должен включать в себя договор купли-продажи окна.Составление договора на монтаж ПВХ окон.

    Управление Роспотребнадзора по РС(Я) Управление Роспотребнадзора по РС(Я) Советы потребителям при заключении договора на изготовление и установку окон ПВХДоговор на установку окон пвх образецДоговор подряда на монтаж пластиковых оконСправочник юриста Договор на изготовление окон Пример договора на пластиковые окна и двери Оконные и дверные блоки поставляются на условиях договора поставки.

    Помимо оконных и дверных блоков Вы также можете заказать комплектующие и фурнитуру для окон.

    Продажа оконных аксессуаров осуществляется без оформления договора.

    Свяжитесь с менеджером по телефону для выставления счета на интересующую Вас продукцию, также можно оформить предварительный заказ онлайн.

    Договор поставки пластиковых окон № __ г._______________ «____»___________2011 г. Общество с ограниченной ответственностью ________________________, в лице директора __________________, действующий на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________, в лице директора _______________________, действующего на основании ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется изготовить по размерам, эскизам, количеству, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, демонтировать и установить окна пластиковые с подоконниками и отливами (далее Окна), в помещении _____________, расположенном по адресу: _______________________________, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных договором.

    1.2. Работы Исполнителем выполняются из собственных материалов и своими силами. 1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком.

    Данный факт подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ. 1.4. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику после подписания акта выполненных работ. 1.5. Срок гарантии на Работы и окна – 1(один) год со дня подписания акта выполненных работ.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

    — в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность; — изменить условия настоящего договора в отношении результата работ, предусмотренные в Заказе, или отказаться от договора в любой момент при условии возмещении Исполнителю понесенных им затрат с учетом затраченного времени в связи с исполнением настоящего договора.

    2.2.

Договор на установку пластиковых окон – образец

Популярность пластиковых окон с каждым годом не уменьшается, а наоборот, становится все больше. Почему? Ответ достаточно прост.

Продукт имеет массу преимуществ по сравнению со старыми деревянными окнами. Вот некоторые из них:

  1. Возможность сконструировать профиль любой геометрии, круглый, квадратный, прямоугольный, шестигранный.
  2. Невысокая стоимость изделий.
  3. Красивый внешний вид.
  4. Большой срок службы.
  5. Простота в обслуживании.

Пластиковое окно на сегодняшний день оптимальный вариант в соотношении цена-качество в своем сегменте продукции. Изготовлением и установкой окон сейчас занимается много разных фирм.

И, хотя многие из них собирают и устанавливают пластиковые изделия, это вовсе не означает, что ваше окно будет точно такое же, как и вашего соседа.

К счастью, или, к сожалению, окно окну рознь. Для того чтобы гарантированно получить качественный продукт необходимо оформить с продавцом договор купли продажи пластиковых окон, где будут подробно расписаны по пунктам все комплектующие и детали изделия.

Он должен быть технически грамотным, в нем должны быть прописаны название материалов, их производитель, все размеры, для профиля и стеклопакетов должны указываться количество камер и так далее. На качество изделия влияет несколько факторов. Уважающая себя фирма, которая занимается изготовлением, продажей и установкой окон обязательно покажет вам пластиковый профиль в разрезе.

Основная несущая, каркасная часть рамы — это металлический профиль. Если недобросовестные производители установят тонкий металл, то рама в скором времени может деформироваться.

Совет: Проверить толщину металла профиля без специального оборудования вы никак не сможете.

Поэтому воспользуйтесь советами хорошо зарекомендовавшей себя фирмы-производителя. Если представитель фирмы по первому вашему требованию демонстрирует разрез рамы и подробно указывает на все технические нюансы, то, скорее всего, он от вас ничего не утаивает.

Некачественный товар вам, скорее всего не покажут, или не станут вас посвящать в технические подробности связанные с изготовлением изделия. От качества уплотнительной ленты зависит, будет в вашей квартире тепло или нет. Кажется что это мелочь, но если уплотнитель некачественный или старый, сухой — он не будет «держать форму», в нем могут образоваться вмятины, через которые будет проходить воздух.

Качество стекла невооруженным взглядом вы проверить не сможете.

Единственное, что вам под силу, — это определить его герметичность.

Сделать это несложно, нужно только хорошо присмотреться. Если вы отчетливо видите поверхности стекла не как единое целое, а как два или три разных стекла, значит, пакет не герметичный.

Совет: Сделайте осмотр стеклопакета до того, как его занесли в помещение. Потом, во время монтажа стекло могут повредить, или в нем проявятся скрытые дефекты, поэтому лучше проконтролировать состояние стеклопакета самостоятельно. Этот нюанс также следует обговорить с представителем фирмы, задокументировать пункт, прописывающий, что делать в случае, если выявляется какой-то дефект.

Договор на изготовление, установку и гарантийное обслуживание металлопластиковых окон

3.1. Обязанности Исполнителя: 3.1.1. В течение ______ с момента получения от Заказчика Технического задания подготовить Смету работ и направить ее на утверждение Заказчику с приложением подтверждающих документов (накладных на закупленные Исполнителем материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору).

3.1.2. Приступить к изготовлению Изделия не позднее _______ с момента утверждения Сметы работ Заказчиком и завершить изготовление не позднее _____________________. График выполнения этапов работ приведен в Смете работ.

3.1.3. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N _______ или электронной почте: _____________________. Срок приемки результата работ согласовывается Сторонами дополнительно.

3.1.4. Не позднее _______ после изготовления Изделия осуществить его доставку по адресу: _________________, выполнить демонтаж старых рам и осуществить установку Изделия.

Указанные в настоящем пункте работы должны быть выполнены не позднее _______ с момента их начала. 3.1.5. Выполнить уборку строительного мусора в течение _______ с момента окончания установки Изделия. 3.1.6. Не позднее ________ передать результат работ Заказчику по акту выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

3.2. Обязанности Заказчика: 3.2.1. Предоставить Исполнителю следующие условия для установки Изделия: _______________, в том числе свободную от посторонних предметов рабочую зону на расстоянии _____ метров от оконного проема, электропитание, _____________________.

3.2.2. Принять результат по акту приема-передачи работ в срок, определенный в пп. 3.1.6 настоящего Договора, или в порядке, установленном пп.

3.1.3 настоящего Договора. 3.2.3. Оплатить работы Исполнителя в порядке, предусмотренном п.

2.2 настоящего Договора. 3.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п.

3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст.

737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

Договор на изготовление и установку пластиковых окон

Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Исполнителя, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами; — произвести доставку Окон до места проведения работ своими силами и средствами.

— Исполнитель гарантирует уплату всех налогов, сборов, пошлин, связанных с выполнением условий настоящего договора.

— уборка и вынос мусора, вынос демонтированных изделий, срезка монтажной пены после монтажа. 3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОР. 3.1. Общая стоимость по настоящему договору составляет: ( ) рублей копеек, в том числе НДС-18% — ( ) рублей копеек.

3.2. Оставшиеся 30 % (тридцать) процентов общей стоимости работ уплачиваются Заказчиком наличными денежными средствами в кассу Исполнителя на следующий день, после приемки выполненных работ.

Право собственности на изделия переходят к Заказчику с момента полной оплаты. В случае не соблюдения Заказчиком сроков внесения предоплаты сроки выполнения работ по настоящему договору отодвигаются на время просрочки платежа. 4. Прием результатов, выполненных работ.

4.1. Прием результатов выполненных работ осуществляется поэтапно: приемка изделий, приемка результатов монтажа изделий и дополнений, отделки откосов. 4.2. Исполнитель обязуется в срок, указанный в графе «Дата доставки» доставить готовые изделия по адресу, указанному в п. 1.5 настоящего договора и предъявить изделия для осмотра и проверки качества Заказчику.

Передача Товара осуществляется путем вручения их Покупателю, предъявившему оригинал настоящего договора, либо путем вручения Товара любому другому лицу, предъявившему Договор.

6.2. В случае если передача Товара не состоится в согласованные сторонами сроки по причине отсутствия покупателя, либо его уполномоченного представителя, Исполнитель осуществляет доставку и передачу в иные сроки, также согласованные сторонами, при этом покупатель выплачивает Исполнителю компенсацию за повторную доставку в размере рублей. 6.3. При самовывозе, после получения от Исполнителя извещения о готовности Товара, Покупатель обязан вывести его со склада в течение дней. За хранение Товара на складе свыше дней (и при самовывозе и при повторной доставке по вине Покупателя) Покупатель выплачивает Исполнителю % от стоимости товара за каждый день хранения.

6.4. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте. 2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1.

Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

ДОГОВОР производства и монтажа пластиковых окон

ДОГОВОР производства и монтажа пластиковых окон г.

_______________ «____» ______________ 2020 г. ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется обеспечить изготовление и доставку, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, конфигурация и комплектация Товара определяется в Спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. По желанию Покупателя Исполнитель также предоставляет иные услуги (демонтаж, монтаж, отделка откосов и.т.д.). Виды, объёмы и договорная стоимость работ, производимых Исполнителем, определяются в Заявке на осуществление установки (Приложение №2 к настоящего Договору).

1.4. Исполнитель производит обмер оконных и дверных проёмов, на основании которых будет изготавливаться Товар.

Результаты обмера фиксируются в Спецификации к Договору (Приложение №1), и подписываются Покупателем. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ Исполнитель обязан: 2.1. Передать покупателю Товар, который должен соответствовать выбранному образцу, Спецификации к Договору (Приложение №1) адресу: ________________________________________________.

Телефон: ________________________.

2.2. До момента передачи Товара обеспечить его сохранность.

Исполнитель имеет право: 2.3. При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п.1.1,2.1,2.2 расторгнуть договор с возвратом Покупателю внесённой им суммы и выплатой компенсации за период с момента оплаты товара и до дня возврата Покупателю уплаченной им суммы, рассчитанной в соответствии со ставкой рефинансирования ЦБ РФ на день возврата.

2.4. В случае выполнения работ по п.1.3 настоящего договора, Исполнитель самостоятельно определяет порядок и технологию выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов: СНиПов, ГОСТов, рекомендаций производителей ПВХ и алюминия. 2.5. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ в рамках предмета настоящего Договора сторонние организации.

2.6. Исполнитель считается выполнившим свои обязанности по договору с момента подписания акта приёмки выполненных работ. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ Покупатель имеет право: 3.1. Получить для ознакомления информацию об Исполнителе, не являющуюся коммерческой тайной.

3.2. Внести изменения по конфигурации и комплектации Товара в день оформления договора в течение ________ часов на основании дополнения к договору, которое подписывается Сторонами. Покупатель обязан: 3.3.

Договор на монтаж пластиковых окон образец 2020 год

› 1.1.

Исполнитель обязуется изготовить, установить и осуществлять гарантийное обслуживание металлопластиковых окон (далее — Изделие), а Заказчик — принять и оплатить результат работ. 1.2. Конструкция, количественные и качественные характеристики Изделия указываются в Техническом задании (Приложение N 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется иждивением Подрядчика.

2.1. Расчет стоимости Договора согласовывается Сторонами в Смете работ (Приложение N 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).

2.2. Порядок оплаты выполненных работ: _____________, сроки оплаты: ______________________. 3.1. Обязанности Исполнителя: 3.1.1. В течение ______ с момента получения от Заказчика Технического задания подготовить Смету работ и направить ее на утверждение Заказчику с приложением подтверждающих документов (накладных на закупленные Исполнителем материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору).

3.1.2. Приступить к изготовлению Изделия не позднее _______ с момента утверждения Сметы работ Заказчиком и завершить изготовление не позднее _____________________. График выполнения этапов работ приведен в Смете работ. 3.1.3. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N _______ или электронной почте _____________________.

Срок приемки результата работ согласовывается Сторонами дополнительно. 3.1.4. Не позднее _______ после изготовления Изделия осуществить его доставку по адресу: _________________, выполнить демонтаж старых рам и осуществить установку Изделия.

Указанные в настоящем пункте работы должны быть выполнены не позднее _______ с момента их начала. 3.1.5. Выполнить уборку строительного мусора в течение _______ с момента окончания установки Изделия. 3.1.6. Не позднее ________ передать результат работ Заказчику по акту выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

3.2. Обязанности Заказчика: 3.2.1.

Предоставить Исполнителю следующие условия для установки Изделия: _______________, в том числе свободную от посторонних предметов рабочую зону на расстоянии _____ метров от оконного проема, электропитание, _____________________. 3.2.2. Принять результат по акту приема-передачи работ в срок, определенный в п. 3.1.6 настоящего Договора, или в порядке, установленном п.

3.1.3 настоящего Договора. 3.2.3. Оплатить работы Исполнителя в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора. 4.1.

Не позднее ______ после подписания акта выполненных работ Исполнитель обязуется передать Заказчику гарантийный талон (паспорт) на установленное Изделие и инструкцию по эксплуатации Изделия. 4.2. Исполнитель обязуется безвозмездно устранить все дефекты, возникшие в процессе эксплуатации Изделия по вине Исполнителя, в течение гарантийного периода (________________) (указать гарантийный срок), течение которого начинается с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.