Скачать образец договора на кузовной ремонт

Договор на кузовной ремонт и покраску автомобиля образец

Бесплатная юридическая консультация: Вся Россия дата и место подписания ___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___(ФИО, должность)___, действующ__ на основании Устава(или: положения, доверенности от “____”_________ ____ г. N ______), с одной стороны, и ___(наименование или ФИО)___, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___(ФИО, должность)___, действующ__ на основании Устава (или: положения, доверенности от “___”_________ ____ г. N _____), с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договоро нижеследующем: 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика из материалов и с помощью оборудования Подрядчика работу по покраске объектов _________________, _________________, _________________, расположенных по адресам: _________________, _________________, ____________ (далее – объекты), в соответствии с Графиком выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): __________; __________; . 1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: – не позднее “___”_________ ___ г. обеспечить доступ работников Подрядчика и оборудования Подрядчика к объектам; – предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки: 2.1.1. Дата начала работ: “___”_________ ___ г.

2.1.2. Дата окончания работ: “___”_________ ___ г. 2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

3.1. Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей. 3.2. Оплата работы осуществляется в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N __ к настоящему Договору). 4.1. Не позднее _________ после завершения работ Подрядчик обязан представить Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___).

4.2. Не позднее ________ с момента получения Акта, Заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ и проверить соответствие их качества заявленным требованиям и условиям настоящего Договора, после чего направить Подрядчику один из следующих документов: 4.2.1. Подписанный Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___). 4.2.2. Мотивированный отказ от принятия результатов работ.

4.2.3. Акт сдачи-приемки работ с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

Подрядчик обязуется в срок, согласованный Сторонами в Акте сдачи-приемки работ, устранить выявленные Заказчиком недостатки. 5.1. Заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков. 5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.3.

Скачать образец договора на кузовной ремонт

Поэтому любой владелец транспортного средства для гарантии качественного и своевременного ремонта автомобиля может требовать с исполнителя подписания двухстороннего документа. В свою очередь, исполнитель не меньше заинтересован в своевременной оплате услуг по ремонту автомобиля и выполнению других обязательств заказчиком. Подготовить договор может любая сторона.

Для этого достаточно использовать образец какого-либо сервисного центра или типовой договор возмездного оказания услуг.

Содержание: Разовый договор кузовного ремонта Внимание Заказчик производит оплату за оказанные услуги автосервиса в течение дней согласно Акту сдачи-приемки работ по предъявлении Исполнителем Акта и счета по факту выполненных работ.

3.2. Стоимость работ определяется исходя из расценок Исполнителя, действующих в период оказания услуг. 3.3. Стоимость услуг Исполнителя в течение срока действия настоящего договора может быть изменена, о чем Исполнитель обязан предупредить Заказчика за дней.

3.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты фактически оказанных услуг Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обязательств по договору до полного погашения задолженности. 4.3. Договор на ремонт автомобиля В этом разделе необходимо записать такие факты, как:

1. определить и согласованность по тарифам и расценкам и др.
2. передача автомобиля производится на основании акта приема-передачи;
3. какая из сторон приобретает все расходные материалы;

В третьем разделе указываются конкретные обязанности сторон:

1. срок исполнения для подрядчика;
2. требования по сохранности автомобиля и информированию заказчика обо всех изменениях и проблемах;
3. своевременная оплата заказчиком данных работ;
4. осуществление контроля за процессом технического обслуживания и пр.

Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ.

Согласно Гражданскому Кодексу это договор возмездного оказания услуг.

Обязательные разделы, которые должен содержать договор на ремонт автомобиля: 1.

Преамбула с информацией о заказчике и исполнителе. 2. Предмет договора. 2.1. Конкретизация: договор по ремонту автомобиля и/или его техническому обслуживанию.

2.2. Особенности эксплуатации (в личных целях или в предпринимательской деятельности). 2.3. Перечень предоставленных заказчиком документов.

3. Условия исполнения. Сроки оказания услуг, стоимость и другая детализация.

Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей — образец 2020 года

Владельцы автомобилей или юридические лица нередко прибегают к помощи организаций, занимающихся ремонтом или техническим обслуживанием транспортных средств. Не всегда неисправность или повреждение можно ликвидировать самостоятельно, поэтому вмешательство специалистов бывает просто необходимым.Оказание услуг по ремонту автомобиля должно оформляться договором, чтобы избежать различных неприятных моментов.

Заключив письменное соглашение, владелец ТС становится потребителем услуги и попадает под действие Закона о защите прав потребителя.

Разберемся, каким должен быть договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля.В каждом автосервисе имеется типовой бланк договора, разработанный самостоятельно.

Законодательство не устанавливает строгих шаблонов для этого документа и автосервис вправе использовать свой бланк.Клиенту необходимо внимательно прочитать текст договора перед заполнением и подписанием.

Любое разногласие должно быть обсуждено сторонами. При наличии изменений или дополнений они должны быть внесены в документ еще до момента подписания.Как уже сказано, строгой формы соглашения не существует, но при его составлении должны быть внесены следующие моменты:дата и место составления договора;необходимая информация об обеих сторонах договора: со стороны заказчика – ФИО, реквизиты паспорта, адрес по прописке, контактный телефон; со стороны исполнителя (подрядчика): наименование автомастерской, ФИО директора если это юридическое лицо, ФИО, паспортные данные, если ИП;полное описание транспортного средства с указанием марки, модели, номеров VIN, регистрационного и основных агрегатов, а также примерной стоимости ТС на момент заключения договора;прописывается пункт о том, что заказчик предъявил документы о праве собственности или эксплуатации на автомобиль, передаваемый по договору в ремонт;в тексте документа должна содержаться фраза, ссылающаяся на заказ-наряд, по которому будут осуществляться необходимые работы.

Этот заказ-наряд является приложением к договору и его неотъемлемой частью;далее следуют условия исполнения договора, которые включают в себя обстоятельства предстоящего ремонта. Это условия передачи ТС, приобретения и установки запасных частей, объема и стоимости работ;права и обязанности сторон с установкой точной даты, не позднее которой подрядчик должен приступить к работам, а также срока или даты их завершения, требований по соблюдению условий сохранности автомобиля и возможностью заказчиком осуществлять контроль за ходом работ;в обязанности заказчика входит своевременная и полная оплата произведенных работ;отдельным разделом устанавливается процедура возврата ТС после ремонта заказчику.

Примерная форма договора на услуги автосервиса

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда».

Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. Договор на услуги автосервиса г. _____________________ «__» _____________ _____ г.

__________________________________________________________________, (наименование организации, предприятия) в лице _________________________________________________________________, (должность руководителя, Ф.И.О.) действующего на основании ______________________________________________, (Устава, положения, доверенности) именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________________, ________________________________________________________________________, (наименование организации) в лице _________________________________________________________________, (должность руководителя, Ф.И.О.) действующего на основании ______________________________________________, (Устава, положения, доверенности) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работы. 1.3. Заказчик в _________________ предоставляет Исполнителю заявку, (указать период) содержащую: _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________. 2. Порядок оказания услуг 2.1.

Услуги, обусловленные в п. 1.1 договора оказываются в автосервисе Исполнителя, расположенном по адресу: _______________________ и включают в себя: ______________________________________________________ (определить перечень работ) ________________________________________________________________________. 2.2. К обслуживанию принимаются эксплуатируемые транспортные средства, находящиеся в исправном состоянии. 2.3. Заказчик обязан выполнять указания и рекомендации сотрудников Исполнителя, обслуживающих его транспортные средства, по их эксплуатации и хранению, правила эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем.

2.4. В случае остановки транспортного средства из-за неисправности Заказчик имеет право вызвать механика автосервиса Исполнителя. 2.5. Исполнитель гарантирует бесперебойную работу обслуживаемых транспортных средств и несет ответственность за нарушение нормальной их работы только в том случае, если Заказчиком выполняется пункт 2.3 настоящего договора.

3.

Образцы договоров

на техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники г.

Москва 10 июня 2013 года ООО «Иванов», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, и ООО «Петров», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем. 1. Предмет договора 1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства: — по ремонту и техническому обслуживанию принадлежащей Заказчику автомобильной техники (далее по тексту — автомобилей) в период ее эксплуатации, включая предоставление необходимых запасных частей и расходных материалов; — по продаже Заказчику по его заявке необходимых запасных частей, расходных материалов и аксессуаров; — по ремонту автомобильных сигнализаций и аудио (видео) — аппаратуры, установленной непосредственно Исполнителем.

2. Порядок выполнения работ 2.1.

Заявка на очередное техническое обслуживание или ремонт осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по телефону (факсу) или письменно. 2.2. После осмотра автомобиля и составления ведомости дефектов Исполнитель информирует Заказчика об ориентировочной стоимости и сроках выполнения работ (оказания услуг) по техобслуживанию и ремонту (включая стоимость запчастей, аксессуаров и расходных материалов) до принятия автомобиля на техобслуживание и ремонт.

2.3. Окончательная стоимость работ (услуг) и срок их выполнения (оказания) фиксируются в заказ-наряде при приемке автомобиля Исполнителем на техобслуживание и ремонт, и заверяются подписями ответственных лиц Заказчика и Исполнителя, права подписи которых оформлены распорядительным письмом или доверенностью.

2.4. В случае отсутствия на складе Исполнителя запасных частей, требуемых для ремонта, Исполнителем после согласования с Заказчиком сроков и цен оформляется заявка на поставку с завода-изготовителя необходимых запасных частей.

Заказчик без промедления обязан принять решение о необходимости выполнения указанных работ (оказания услуг) и сообщить об этом Исполнителю по факсу или письменно.

Неисправность устраняется с составлением дополнительного заказ-наряда в ходе работ (услуг) по выполнению основной заявки при наличии необходимых запчастей и материалов на складе Исполнителя.

2.6. Исполнитель отпускает продаваемые запасные части и материалы представителю Заказчика при наличии доверенности от Заказчика на основании заявки, представленной Заказчиком.

2.7.

Договор подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля

г. ________________ «___»_______ ___ г. ______________________________________ в лице ________________________, действующ___ на основании ___________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _____________________________________ в лице _____________, действующ___ на основании ____________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2. Характеристики автомобиля Заказчика (далее по тексту — «автомобиль»): марка ___________________, модель __________________________; государственный номерной знак ______________________________; номера основных агрегатов: _________________________________; цена автомобиля на момент заключения Договора_______________; ____________________________________________________ (иное). 1.3. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий эксплуатации.

1.4. При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства). При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.

При передаче автомобиля Подрядчику для выполнения работ представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля. 1.5. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание и/или ремонт, сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ указываются в заказе-наряде. Форма заказа-наряда, оформляемого Сторонами, устанавливается в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2.1. Прием автомобиля Заказчика производится Подрядчиком по акту приема-передачи, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указываются его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителями Заказчика и Подрядчика. При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов в акте приема-передачи указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены. 2.2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляются в месте нахождения Подрядчика с использованием запасных частей и расходных материалов последнего.

Заказчик вправе предоставить Подрядчику свои запасные части и расходные материалы.

2.3. Доставка автомобиля к Подрядчику и от Подрядчика осуществляется силами Заказчика и за его счет. 2.4. Объем, цена работ, порядок оплаты определяются на основании тарифов, определенных в Приложении N 2 к настоящему Договору, и указываются в заказе-наряде.

ДОГОВОР на выполнение работ по покраске

кол-во скачиваний: 1106 дата и место подписания ___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___(ФИО, должность)___, действующ__ на основании Устава(или: положения, доверенности от «____»_________ ____ г. N ______), с одной стороны, и ___(наименование или ФИО)___, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___(ФИО, должность)___, действующ__ на основании Устава (или: положения, доверенности от «___»_________ ____ г.

1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): __________; __________; . 1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — не позднее «___»_________ ___ г. обеспечить доступ работников Подрядчика и оборудования Подрядчика к объектам; — предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки: 2.1.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.

2.1.2. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г. 2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору). 3.1. Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Оплата работы осуществляется в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

4.1. Не позднее _________ после завершения работ Подрядчик обязан представить Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___). 4.2. Не позднее ________ с момента получения Акта, Заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ и проверить соответствие их качества заявленным требованиям и условиям настоящего Договора, после чего направить Подрядчику один из следующих документов: 4.2.1.

Подписанный Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___).

4.2.2. Мотивированный отказ от принятия результатов работ.

4.2.3. Акт сдачи-приемки работ с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

Подрядчик обязуется в срок, согласованный Сторонами в Акте сдачи-приемки работ, устранить выявленные Заказчиком недостатки. 5.1. Заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков. 5.1.2. Требовать от Подрядчика представления

Скачать образец договора на кузовной ремонт

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий их эксплуатации.1.4.

Автомобиль используется Заказчиком для предпринимательской деятельности.1.5. При заключении договора на обслуживание автомобиля Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт ТС, справка-счет).1.6.

При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.1.7. Представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля.1.8.

Дата приема автомобиля на техническое обслуживание, ремонт, сроки исполнения, гарантийные сроки указывается в заказ-наряде. 2. Исполнителя, расположенном по адресу: и включают в себя: (определить перечень работ) . 2.2. К обслуживанию принимаются эксплуатируемые транспортные средства, находящиеся в исправном состоянии.

2.3. Заказчик обязан выполнять указания и рекомендации сотрудников Исполнителя, обслуживающих его транспортные средства, по их эксплуатации и хранению, правила эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем. 2.4. В случае остановки транспортного средства из-за неисправности Заказчик имеет право вызвать механика автосервиса Исполнителя. 2.5. Исполнитель гарантирует бесперебойную работу обслуживаемых транспортных средств и несет ответственность за нарушение нормальной их работы только в том случае, если Заказчиком выполняется пункт 2.3 настоящего договора.

3. Расчеты по договору 3.1. Э.кnАnЯНЧ!С#б)НЪCв)А╖экЭ▀ч≈┘_q╞ЯosЮЪ |х}юХЩP╗жsМnJ0Y$Д▐чTФжш=∙n;KИэ, ╥М6│Ц}╪ЮЯHfчj2c3ДS│zI1S┌∙╒я{║БбП⌠J9кs╢мn’YоSю)zзP┤L┼╧@егgЙ╒bР)╕NсemЗ·ОФ{H╦Хu╨&z/9\ПИU#ЭeIЖ!b≈╘6╙ый÷щуk╙uDwi╤·█: СgЧo╬▀ъz6ёкю4≈╪╬╥ШuJUт»╠’╠╫╗ю┴(ЗЯ┴©╛░fч0╧t╘39ЪG©√Н]}Т╦ТTвG}Т2]’⌡иC]s*╝ЪТ╗Вoя░|▒╪ЭХКО кх╓Тиm}аП =Р╘~Ючr≈!╓j▌╘ЫРj5_√t■╔╚▀7Ы└≥я9эЗ╥’╢м█ чPЁ%╤3╨;фл┴v≈wШi}ю╟ойФз]sбZ▀╣kWШЫу2е0╚H▄+╖T≥C╣■Ыk╥L√бМр╨X╡НPS┬»вeБЫГ÷/╡╫$⌡╕щJ{╜/├kЭ╬X╡d╝╠d╣╪н╜uЫ═≈pMдNg⌡щi П_q╬b√ с∙┤∙│░═&,ю╬’c╦J┼м╒{╩а╖ХвЗWEcЩ9t┬Q²Ё╒KАn╞m╒f8Лфl─7╕)H╧JEy:Ю0╓k│sМИPэNЛgNзсRд·╛·╥╖!▐÷4╓╪┘8/+K╨├╣╓%÷%щ²Д╧t╦(,┘╘в@Ь┼»ZЁ@Гр÷┌БИ#Ыьt4kTЦY(LcМГбд; ╬╫жй┼┼b╜╒E╖Tэ┌╥▐ТL╪Кюht╜G╬zР%\в╠ыx⌡┐┴╚\╦√ДП ЮД%pО]HFG■,ц©■.

Внимание Главная → Документы → Договоры Отдавая своё авто в ремонт, не лишним будет ознакомиться со своими правами, возникающими при сотрудничестве с автосервисом.

К сожалению, ситуации, когда сервисная станция осуществляет ремонт подозрительно долго или вовсе возвращает технику со скрытыми или не устраненными дефектами, нередки.

Есть ли возможность у клиента СТО предъявлять претензии автосервису? Какова ответственность работников СТО? Как взыскать ущерб, причинённый некачественным ремонтом?

Договор – обязательный атрибут любого ремонта Главное, что необходимо помнить клиенту автосервиса – услуги по ремонту авто попадают под действие Закона «О защите прав потребителей», поэтому владельцу транспортного средства нужно иметь на руках документ, который подтверждает сдачу автомобиля в ремонт.

>>> Договор на кузовной ремонт автомобиля образец

1 Договор на кузовной ремонт автомобиля образец Договор на кузовной ремонт автомобиля образец В первом разделе подробно описывается предмет договора. Говоря об автомобилях, выделяют этап диагностики и ремонта или замены.

Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Исполнителя, установленных правил техники безопасности. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями. Своевременно в полном объеме производить расчеты с Исполнителем за оказанные им услуги, а также услуги, оказанные третьими лицами в случае, предусмотренном п.

Техническое обслуживание включает в себя массу процессов подразделений со специфическими полномочиями и обязательствами. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки явные недостатки.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель имеет право: 3. Your browser may also contain add-ons that send automated requests to our search engine. При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства. Типовой бланк и образец договора оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля предлагается для скачивания в виде прикрепленного файла.

При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства. Составляется в двух экземплярах в момент совершения закупки сельхозпродуктов у населения. Гарантийный срок, установленный п.

Cookies are disabled in your browser.

Договор может быть оформлен в произвольной форме, но с учетом стандартных форм. Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ.

В случаях когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы. Стороны будут стремиться разрешать все возникшие разногласия путем переговоров. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ по соответствующему заказу-наряду или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

Договор на кузовной ремонт автомобиля образец Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. Исполнитель приступает к исполнению услуг по договору только после внесения предоплаты на расчетный счет Исполнителя.

Типовой договор

Каждый понедельник и вторник всем красавицам, посетившим наш Автосервис, скидка на работы — 10%!

Каждый четверг и пятницу Амити-Моторс дарит скидку 10% на работы всем мужчинам!

Всегда проконсультирем Вас по телефону +7(812)770250 ДОГОВОР № на техническое обслуживание и ремонт автомобилей г. Санкт-Петербург «__» ________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АМИТИ-КАРСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Бытка Виталия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, в лице генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, также далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.На условиях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель принимает на себя обязательства по поручению Заказчика в течение срока действия настоящего Договора производить работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, принадлежащих Заказчику (указанных в Приложении №1 к настоящему Договору) (в дальнейшем «Автомобили»), а также реализовывать Заказчику запасные части, расходные и иные материалы к Автомобилям (в дальнейшем — «Сервисные Товары»).

1.2.Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы Исполнителя и поставляемые Сервисные Товары на условиях настоящего Договора. 1.3.Исполнитель производит техническое обслуживание и ремонт Автомобилей в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ Для целей настоящего Договора Сторонами используются следующие основные термины и определения: Автомобили — указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору автотранспортные средства, принадлежащие Заказчику. Сервисные Товары — запасные части, расходные и смазочные материалы, чехлы и кожухи, радио, стереомагнитолы, беспроводная аппаратура, кондиционеры, камеры, покрышки и любые иные товары, необходимые в ходе эксплуатации автотранспортных средств. Сервисные Услуги — услуги Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту принадлежащих Заказчику Автомобилей.

В состав Сервисных Услуг включаются услуги по диагностике, замене расходных и смазочных материалов, установке дополнительного оборудования, а также все виды ремонта, кузовные и покрасочные работы и т.п. Территория Исполнителя — согласованный Сторонами один или несколько из сервисных центров Исполнителя, оборудованных для оказания необходимых Сервисных Услуг, на котором предоставляются Заказчику Сервисные Услуги.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 3.1.

Заказчик обязан: 3.1.1. Согласовывать стоимость Сервисных Услуг и Сервисных Товаров любыми средствами связи (факсимильная, телефонная связь, электронная почта). 3.1.2. Предоставлять Автомобили своими силами и за свой счет на Территорию Исполнителя для технического обслуживания или ремонта в согласованные с Исполнителем сроки, подписать предварительный заказ-наряд на проведение работ.

Договор на ремонт и покраску автомобиля образец

Не поленитесь проверить их, в противном случае – предъявлять потом претензии будет некому. Также на документе должна быть подпись уполномоченного лица. Это должен быть директор или сотрудник, кто имеет право первой подписи.

Если договор подписан таким сотрудником, можете спросить копию приказа на основании которого, он может подписывать документы. Данная правовая волокита муторная, занимает какое-то время, но не менее нужная. Ведь в конечном счете, вы защищаете свои интересы и кроме вас позаботиться о сохранности своих денег, нервов и времени некому.

Поэтому договор – важная составляющая прочного и надежного партнерства между автовладельцем и мастерами автосервиса.

Главная → Документы → Договоры Отдавая своё авто в ремонт, не лишним будет ознакомиться со своими правами, возникающими при сотрудничестве с автосервисом.

К сожалению, ситуации, когда сервисная станция осуществляет ремонт подозрительно долго или вовсе возвращает технику со скрытыми или не устраненными дефектами, нередки.

Есть ли возможность у клиента СТО предъявлять претензии автосервису? Какова ответственность работников СТО?

Как взыскать ущерб, причинённый некачественным ремонтом? Договор – обязательный атрибут любого ремонта Главное, что необходимо помнить клиенту автосервиса – услуги по ремонту авто попадают под действие Закона «О защите прав потребителей», поэтому владельцу транспортного средства нужно иметь на руках документ, который подтверждает сдачу автомобиля в ремонт.

Инфо А корпоративные клиенты – это всегда большой объем работы и тесное сотрудничество.

Особенно это касается компаний, которые связаны с перевозками и которые содержат внушительный парк автомобилей. Договор на кузовной ремонт автомобиля — образец и оригинал Бывают такие ремонтники, которые вместо того, чтобы сделать качественный кузовной ремонт, делают его плохо, некачественно и после посещения таких заведений машина еще более оказывается в плачевном состоянии, а горе-ремонтники ведут себя как ни в чем не бывало.

Вот чтобы, не попасть на таких мастеров нужно подписывать договор на кузовной ремонт автомобиля образец и оригинал которого вам должны предоставить по первому требованию. Так вы защитите свои материальные интересы и останетесь в выигрыше.

На какие пункты договора стоит обратить внимание:

1. Дата заключения,
2. Предмет договора.

Внимание Как правильно подписать договор: покраска автомобиля и другие ремонтные работы У каждой организации свой типовой договор на обслуживание. И в нем могут быть использованы формулировки, которые будут пестрить спецтерминами и непонятными оборотами.

Не бойтесь и не стесняйтесь спрашивать, что значит тот или иной пункт или предложения.

Ведь многие компании на это и рассчитывают, что если много не понятного, то и спрос небольшой.

И в итоге могут возникнуть неприятные ситуации. Обратите внимание на пункт «расчеты» и на ту информацию, которую он содержит.

Это, в общем, основной пункт, определяющий стоимость работ.

Также в разделе «гарантийные обязательства» будут описаны условия когда вступают в силу гарантийные случаи.

Договор на оказание услуг автосервиса

ДОГОВОР № _______по предоставлению автосервисных услуг г. Челябинск»___» ________ 20___ годаИндивидуальный Предприниматель Соколов Андрей Анатольевич (свидетельство о государственной регистрации серия 74 номер 001815578, выдано ИМНС России по Калининскому району г.

Челябинска 28.05.2004г., ОГРНИП 304744714900102), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и __________________________(наименование организации заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________(руководитель организации заказчика), действующего на основании _______________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему договору Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство, осуществлять ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, а также узлов и агрегатов автотранспортных средств Заказчика (далее по тексту «Продукция»).1.2.

Заказчик, согласно договору заказа-наряда на работы (далее по тексту «заказ-наряд») и в соответствии с условиями настоящего договора, обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги.1.3.

Заказ-наряд является неотъемлемой частью настоящего договора и содержит следующую информацию:1.3.1.

(выполненные работы) — наименование и стоимость выполненных работ, которые были ранее согласованы сторонами на основании заявки Заказчика и оформлены в виде предварительного договора заказа-наряда на работы;1.3.2. (расходная накладная) — наименование, количество и стоимость запасных частей и материалов, использованных Исполнителем при выполнении заявочных работ.1.4. Ориентировочный срок оказания услуг Исполнитель устанавливает самостоятельно в зависимости от их сложности.

При необходимости проведения дополнительных работ, по согласованию между сторонами, срок может быть увеличен. Возможно досрочное выполнение работ Исполнителем.1.5. Исполнитель оказывает Заказчику, с привлечением третьих лиц, услуги по утилизации резинотехнических изделий от автомобильной техники, автомобильных аккумуляторных батарей, отработанных смазочных материалов и специальных жидкостей, применяемых в автомобильной технике, высвободившихся в результате выполнения работ Исполнителем по настоящему договору.

При этом, все материалы, высвободившихся в результате выполнения работ и подлежащие утилизации, Заказчик оставляет у Исполнителя.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1. Стоимость работ определяется согласно прейскуранту Исполнителя и согласовывается сторонами при оформлении предварительного заказ-наряда.2.2.

Перечень работ, материалов, запасных частей и их стоимость может быть изменена при необходимости в ходе выполнения работ, при этом все изменения вступают в силу, только после их согласования сторонами.