Согласован ли срок с момента перечисления аванса

3. Определение сроков выполнения работ в зависимости от выполнения обязательства заказчиком

Судебная практика by admin • 12.08.2014 Иногда стороны при заключении договора подряда связывают сроки начала и окончания выполнения работ с событием, наступление которого не является неизбежным и зависит от их воли (например, оплата заказчиком работ, предоставление проектно-сметной документации, получение согласований третьих лиц). 3.1. Вывод из судебной практики: По вопросу о том, является ли срок выполнения работ, течение которого поставлено в зависимость от выполнения заказчиком определенной обязанности или совершения третьим лицом определенного действия, согласованным надлежащим образом, существует две позиции судов.

Позиция 1. Определение сроков начала выполнения работ указанием на момент или период времени с момента исполнения обязанности заказчиком или действий третьих лиц является надлежащим способом согласования таких сроков. Примечание: Данную позицию суды обосновывают, как правило, следующим: 1) определение сроков указанием на период времени с момента исполнения заказчиком его обязанности соответствует ст.

ст. 190, 191, 314 ГК РФ; 2) стороны свободны в заключении договора таким образом и выражают свое волеизъявление. Судебная практика: Примечание: В ряде приведенных ниже Постановлений суды не квалифицируют договоры подряда как заключенные или незаключенные, однако исходят из их заключенности. Кроме того, как следует из Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 57 “О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств”, суд, рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, независимо от того, заявлены возражения или встречный иск.

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 (Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными) “…6. Если начальный момент периода выполнения подрядчиком работ определен указанием на действия заказчика или иных лиц, то предполагается, что такие действия будут совершены в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии – в разумный срок. В таком случае сроки выполнения работ считаются согласованными.

Названный платеж был произведен в течение двух недель после подписания договора, а работы выполнены ответчиком за пределами упомянутого периода с момента перечисления аванса.

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, иск удовлетворил, отметив следующее. Требования гражданского законодательства об определении периода выполнения работ по договору подряда как существенного условия этого договора установлены с целью недопущения неопределенности в отношениях сторон.

Ограничения по срокам проведения авансового платежа

Новые правила планирования закупок: что поменяется с 1 октября 2020 года С 1 октября отменяются планы закупок, поэтому на 2020 год заполнять нужно будет только план-график.

Читайте, как начать планирование. Заказчик включает в контракт условия:

1. об авансовых платежах.
2. о цене контракта;
3. о порядке и сроках оплаты;

Когда заказчик заключает контракт, включает в него:

1. цену, указанную в заявке (окончательном предложении) участника, с которым заключается контракт;
2. условие, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

Укажите в контракте порядок перечисления денежных средств поставщику (подрядчику, исполнителю).

Пример: Цена работ в соответствии со Сметой (приложение № 3 к Контракту) и Локальной сметой (приложение № 4 к Контракту) по Контракту составляет ______________ (______________) руб. ___ коп., в том числе НДС – ______________ (______________) руб.

___ коп. Цена работ до окончания действия Контракта остается твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и иным действующим законодательством Российской Федерации. Оплата работ по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. Целесообразно при заключении контракта на выполнение работ включить в него условие о том, что цена работ включает в себя все возможные расходы подрядчика.

Цена Контракта включает в себя установленные законодательством выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по Контракту, накладные расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе:

1. стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для выполнения работ оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком;
2. накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта;
3. транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
4. затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
5. таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
6. стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации площадки для выполнения работ (в т. ч. коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.)
7. стоимость всех работ согласно проектной документации;

Аванс: сроки, порядок и размеры выплат

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

19.12.2018 подписывайтесь на наш канал

Выплата аванса – законодательная обязанность работодателя, закрепленная в ТК РФ. Рассказываем, что такое аванс, каковы сроки, порядок и размеры его выплаты в различных ситуациях. Трудовой кодекс РФ не содержит определения понятия «аванс».

Однако анализ ст. 129 и 136 ТК РФ позволяет сделать вывод, что аванс – это заработная плата за первую половину месяца.

По закону заработная плата выплачивается каждые полмесяца, а период между датой начисления и датой выплаты заработной платы не может превышать 15 дней (ст. 136 ТК РФ). Это значит, что зарплату за первую половину месяца работник должен получить в любой из дней в промежутке с 16 по 30 (31) число текущего месяца. Условно это и будет считаться авансом.

За вторую половину месяца работодатель обязан рассчитаться с работником с 1 по 15 число следующего месяца.

Конкретная дата выдачи заработной платы должна быть установлена и закреплена в локальном нормативном акте, коллективном или трудовом договоре. С целью планирования финансовых потоков организации могут устанавливать разные дни выплаты зарплаты для работников различных структурных подразделений (например, рабочим выплачивать ее 13-го и 28-го числа, а административному персоналу – 10-го и 25-го числа).

Выплатить аванс работодатель должен не позднее последнего дня оплачиваемого месяца (ст. 136 ТК РФ, письмо Минтруда от 14.02.2017 № 14-1/ООГ-1293, письмо Роструда от 26.09.2016 № ТЗ/5802-6-1).

Если срок между выплатами превысит 15 дней из-за того, что крайние даты расчета выпадают на праздничные нерабочие дни, это не будет считаться нарушением.

В организации установлен срок выплаты аванса – 27 число расчетного месяца и срок выплаты заработной платы – 12 число следующего месяца.

12 ноября 2020 года – праздничный день. Следовательно, заработную плату за октябрь работникам следует выплатить в последний рабочий день перед праздниками, то есть 9 ноября 2020 года.

При этом аванс по заработной плате организация выплатит 27 ноября 2020 года, через 18 дней после выплаты зарплаты.

По общему правилу аванс должен выплачиваться сотрудникам пропорционально отработанному ими времени (письмо Минтруда от 10.08.2017 № 14-1/В-725 и от 05.08.2013 № 14-4-1702).

В расчет аванса включается вознаграждение за труд и некоторые из компенсационных надбавок. Например, выплата за работу в ночное время в соответствии со ст.

Как выплачивается аванс — новые правила и порядок выплат

> > 01 октября 2020 Как выплачивается аванс с учетом последних изменений в законодательстве?

О том, как исчислить величину аванса, как и когда выплатить его работникам, какие санкции ожидают работодателя за невыплату аванса, пойдет речь в нашей статье.

Понятие «аванс» трудовым законодательством не закреплено. Поскольку работодатель обязан выплачивать своим сотрудникам заработную плату каждые полмесяца, то оплату первой половины месяца называют авансом.

Как выплачиваются авансы по ТК РФ? Конкретные сроки выплаты зарплаты и аванса в ТК РФ не установлены. Применяемые в настоящее время (с 03.10.2016) правила выплаты аванса ограничивают срок выдачи денег 15 календарными днями с даты окончания периода, за который зарплата начислена .

При этом ТК не запрещает производить выплату аванса чаще, чем каждые полмесяца, например, 3 раза в месяц (каждую декаду) или 1 раз в неделю. Работодатель самостоятельно устанавливает точные даты выплаты исчисленного сотрудникам дохода во внутренних локальных нормативных актах:

1. ;
2. .
3. ;

Таким образом, согласно действующим правилам выплаты аванса срок для выдачи зарплаты за первую половину месяца может быть установлен в один из дней с 16-го по 30-е (31-е) число, а для окончательного расчета — с 1-го по 15-е число месяца (письма Минтруда , от 21.09.2016 № 14-1/В-911).

При этом установление переменного периода для перечисления исчисленного сотруднику дохода, например с формулировкой «зарплата выплачивается с 1-е по 10-е число» или «…не позднее 10-го числа», считается нарушением требований ТК, поскольку работодатель обязан установить конкретную дату выдачи (п.

3 письма Минтруда от 28.11.2013 № 14-2-242). ВАЖНО! Установление сроков выплаты зарплаты на 15-е число и аванса на 30-е число считается нецелесообразным из-за необходимости исчисления и удержания НДФЛ с аванса, в случае если в месяце 30 дней (т.е. если его выплата приходится на последний день месяца).

Разберем, как платится аванс и когда необходимо удержать с него НДФЛ. В общем случае с аванса удерживать НДФЛ не нужно.

Обосновывают свою точку зрения чиновники следующим образом:

1. датой фактического получения струдником дохода в виде зарплаты признается последний день рабочего месяца (п. 2 ст. 223 НК РФ);
2. на момент выдачи аванса доход еще не сформирован, значит, и облагать налогом нечего.

Следовательно, удерживать НДФЛ нужно только при окончательном расчете с работником за отработанный месяц.

Но если дата выплаты аванса установлена на 30-е число и оно является последним днем месяца, не исключены проблемы, т.

Предварительная оплата услуг

» » (аванс) означает, что заказчик обязан полностью или частично оплатить услуги до того, как они будут оказаны (п.

При этом заказчик может столкнуться с риском неисполнения контрагентом обязательства по оказанию услуг и перспективой судебного разбирательства по поводу возврата уплаченного аванса.Стороны могут установить момент внесения заказчиком предоплаты в качестве начала периода времени оказания услуг .При согласовании в договоре условия о предварительной оплате услуг рекомендуется указать срок уплаты предварительной оплаты (аванса) и ее размер, а также определить, предоставляется ли исполнителю коммерческий кредит на сумму предварительной оплаты. Внимание!

В случае уклонения заказчика от перечисления предусмотренной договором предоплаты, исполнитель все равно может оказать услуги и требовать их оплаты. Если условие о предварительной оплате не согласованоВ таком случае заказчик будет обязан оплатить оказанные услуги в срок, указанный в договоре. А если срок оплаты не согласован — в течение семи дней со дня предъявления исполнителем требования, если иной срок не установлен законом, иными правовыми актами или не вытекает из обычаев либо существа обязательства.

Если исполнитель не предъявил требования в разумный срок, заказчик вправе потребовать от него принятия оплаты (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Если стороны договорились о внесении предоплаты (аванса), им необходимо указать в договоре срок ее внесения. С учетом ст. ст. 190, 191 ГК РФ этот срок может быть определен:— календарной датой;— периодом времени, исчисляемым с календарной даты или наступления события.Кроме того, если срок оплаты определяется периодом времени, стороны могут согласовать условие о том, что данный период исчисляется с момента исполнения обязанностей исполнителем или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором (п.

1 ст. 314 ГК РФ).Помимо срока сторонам следует определить размер предоплаты (например, в процентах от общей цены услуг или в определенной сумме денежных средств). Примеры формулировки условия:

«Заказчик обязан внести предоплату в размере 100% от цены услуг в течение 10 дней с даты заключения договора»

.«Заказчик осуществляет предварительную оплату каждого этапа оказания услуг в следующем порядке:— 50% от цены услуг заказчик уплачивает в течение 10 дней до начала I этапа;— 50% от цены услуг заказчик уплачивает в течение 5 дней до окончания II этапа».

В случае частичной предоплаты необходимо также

3.

Определение сроков выполнения работ в зависимости от выполнения обязательства заказчиком (часть 6)

Судебная практика by admin • 12.08.2014 Постановление ФАС Уральского округа от 11.11.2010 N Ф09-9021/10-С2 по делу N А60-10894/2010-С1 “…В силу ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре должны быть указаны начальный и конечный сроки выполнения работ.

Согласно п. 1.4 договора срок выполнения работ – 30 календарных дней с момента выполнения пп. 4.2.1 договора; в п. 2.1 договора установлено, что подрядчик приступает к выполнению работ в течение 3 дней с момента выполнения п. 4.2.1 договора; в п. 4.2.1 договора содержится условие о перечислении авансового платежа в размере 900 000 руб.

Судом обоснованно указано, что определение срока выполнения работ в зависимости от перечисления аванса не соответствует ст.

190 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку перечисление предоплаты не относится к событиям, которые неизбежно должны наступить. С учетом изложенного суд первой инстанции правильно признал договор незаключенным ввиду несогласования сторонами его существенных условий…” Постановление ФАС Уральского округа от 29.09.2010 N Ф09-7585/10-С2 по делу N А76-42519/2009-9-851/103 “…При исследовании обстоятельств настоящего дела судами обеих инстанций установлено, что 15.05.2008 обществом “Ремонтно-строительный сервис” (подрядчик) и предпринимателем (субподрядчик) подписан договор N ТСЖ-2, по условиям которого субподрядчик принял на себя обязательство по выполнению работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.

11, – на основании заявки подрядчика в соответствии с локальным сметным расчетом.

Пунктом 5.1 указанного договора предусмотрено, что субподрядчик приступает к выполнению работ не позднее трех дней с момента получения предоплаты. При исследовании условий договора от 15.05.2008 N ТСЖ-2 суды, руководствуясь ст.

190, 708 Кодекса, пришли к правильным выводам о том, что договор является незаключенным, поскольку сроки начала и окончания работ, определенные указанием на события, не обладающие признаком неизбежности наступления, не могут быть признаны согласованными…” Постановление ФАС Уральского округа от 14.09.2010 N Ф09-7146/10-С2 по делу N А60-60134/2009-С12 “…В соответствии с п.

1 ст. 708 Кодекса начальный и конечный сроки выполнения работ являются существенными условиями договора подряда.

Срок исполнения обязательства может определяться посредством указания на событие, которое должно неизбежно наступить. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало (ст.

190 и 191 Кодекса). Разрешая спор, суды, исследовав в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах документы, в том числе договор от 05.03.2007 N 01/03-07 и дополнительное соглашение N 1 к нему, установили, что сторонами не согласован начальный и конечный сроки выполнения работ.

Как рассчитать срок для зачета или возврата авансов?

Экспертиза статьи: Алексей Александров, служба Правового консалтинга ГАРАНТ, юрисконсультПри расчете трехлетнего срока давности для зачета или возврата переплаты нужно отталкиваться от даты уплаты самого налога.

Но если речь идет об авансовом платеже, этот срок рассчитывается с момента подачи декларации за налоговый период. Такое мнение недавно высказал ВАС РФ. Эксперты рассмотрели свежую арбитражную практику по вопросу, что является сроком для зачета или возврата авансов по излишне уплаченным налогам.

Правила зачета и возврата излишне уплаченных налогов, которые устанавливает Налоговый кодекс, в полной мере распространяются и на авансовые платежи (пп. 7, 14 ст. 78 НК РФ). В частности, заявление о зачете или возврате авансовых платежей компания должна подать в налоговую инспекцию в течение трех лет со дня их уплаты. Основная проблема в данном случае возникает из-за понятия «срок уплаты» применительно к авансовым платежам.

С какого момента отсчитывать трехлетний срок для их зачета или возврата — с даты перечисления самого аванса или с момента представления итоговой налоговой декларации? С одной стороны, в Налоговом кодексе установлены четкие сроки уплаты авансовых платежей, но с другой — переплату по авансовым платежам можно определить не раньше того момента, как будет рассчитан сам налог (п. 1 ст. 55 НК РФ). Например, есть переплата по налогу на прибыль или нет, станет ясно только при подаче итоговой годовой декларации.Два варианта Напомним, что положения Налогового кодекса позволяют компаниям зачесть или вернуть из бюджета сумму переплаты двумя способами: — через налоговую инспекцию, обратившись туда с заявлением в течение трех лет с момента уплаты (п.

7 ст. 78 НК РФ); — через суд, если инспекция отказалась зачесть или вернуть сумму пере платы (п.

3 ст. 79 НК РФ; п. 22 пост. Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5). Немаловажно, что во втором случае течение срока на обращение в суд начинается со дня, когда компания узнала или должна была узнать о переплате.

Этот день определяется судом с учетом всех важных обстоятельств дела (например, причин переплаты налога, изменений законодательства и др.) (пост. Президиума ВАС РФ от 13.04.2010 № 17372/09).

Сразу оговоримся, что второй вариант мы рассматривать не бу дем, поскольку он носит индивидуальный характер.ВАС РФ: дата уплаты аванса не имеет значения В большинстве случаев при обращении в инспекцию с просьбой зачесть или вернуть «проблемную» (т.

е. балансирующую на грани трехлетнего срока) переплату по авансовым платежам компании получали отказ.

Налоговики исходили из того, что срок уплаты в данном случае — это дата перечисления в бюджет конкретного авансового платежа. Поэтому, если три года с этого момента уже истекли, возврат или зачет переплаты невозможен (пост. ФАС МО от 10.12.2009 № КА-А40/13447-09).

Естественно, многие компании сразу же после этого обращались в суд, но не всегда находили там поддержку.

Зачастую судьи разделяли мнение инспекции и отказывали организациям в связи с истечением трехлетнего срока (пост.

ФАС ВВО от 24.02.2009 № А43-14387/2008-37-563)

Сроки и порядок выплаты аванса и зарплаты в 2020 году

1. /01.06.2017

share on: Статьей 136 Трудового кодекса РФ предусматривается выплата аванса за прошедшую половину месяца. Оставшиеся средства переводятся по итогам второй части. Поэтому заработная плата подлежит выплате дважды.

Многие не уделяют авансу должного значения.

Они выдают средства без учета требований законодательства.

Некоторые работодатели вовсе ограничиваются одной датой перечисления заработной платы вместо двух. Внесенные в законодательные акты в новом году изменения по вопросам оплаты труда работников не стали кардинальными.

Порядок определения величины аванса остался прежним – на основании фактически отработанного сотрудником времени. Но выделяют новые сроки выплаты аванса и зарплаты в 2020 году.

На них необходимо ориентироваться работодателю, чтобы не быть привлеченными к ответственности. Сроки выплаты аванса и зарплаты в 2020 году претерпели изменения. В соответствии с новшествами выплата должна быть произведена не позднее 15 числа следующего за отчетным периодом месяца.

Стоит отметить, что ответственность за несоблюдение сроков выплаты ужесточается. На основании новых норм повышены штрафные санкции за нарушения. Все изменения вступят в силу с 3 октября 2020 года.

Они регулируются ФЗ №272, который был издан 3 июня 2020 года.

Закон предусматривает изменения в статье 136 ТК РФ. В ней отражены новые сроки перечисления зарплаты сотрудникам.

Конкретные даты в ней не прописываются. Законодательно предусматриваются выплаты не реже, чем за каждую отработанную половину месяца.

Новая редакция статьи будет действительна 3 октября 2020 года.

Помимо того, что будет внесено замечание оплаты каждые полмесяца, законодатели добавили в нормы и указание на перечисление средств не позже 15 числа следующего месяца. Конкретные сроки прописываются в локальных документах, действующих в учреждении. К ним относят:

1. трудовое соглашение.
2. правила внутреннего распорядка;
3. коллективный договор;

Статья 136 Трудового кодекса РФ не содержит указаний на размер аванса, который должен считается предварительным платежом.

Поэтому порядок расчета и определения суммы должны быть разработаны работодателем.

Итоговая сумма отражается в письменном виде в трудовом договоре. Но грамотнее было бы определить поэтапные выплаты. В этом случае можно прописать в документации, что первый платеж составит 35% от суммы заработка.

Вторая выплата будет сделана в размере 65% от полной заработной платы. Эти действия необходимы для сотрудника. Они помогут определить сумму, на которую сможет рассчитывать работник на каждом из этапов выплат.

Стоит помнить, что 35% были указаны в качестве примера.

Работодатель может сам определить, сколько он будет платить за труд за каждые отработанные полмесяца.

В 2020 году установлен срок выплаты заработной платы. Он составляет не позднее 15 числа следующего за отчетным месяца.

При этом выдача производится в два этапа. Законодатели определили, что зарплата должна перечисляться работникам дважды. В первый период предусматривается авансовый платеж.

Аванс по договору подряда: предварительная оплата работы

» » Предварительная оплата работы (аванс) означает, что заказчик обязан полностью или частично оплатить работу или ее отдельные этапы до окончательной сдачи результата работы или ее этапов (п. 1 ст. 711 ГК РФ).Согласование условия о предварительной оплате (авансе)Предварительная оплата (аванс) снижает риск неполучения подрядчиком платы за выполненную работу, а также позволяет подрядчику на начальной стадии производства работы приобрести необходимые материалы и оборудование, если у него недостаточно для этого собственных средств.Заказчик может быть менее заинтересован в согласовании условия о предоплате, поскольку для него это сопряжено с изъятием из оборота денежных средств. Кроме того, он может столкнуться с риском неисполнения подрядчиком обязательства по выполнению работы и перспективой судебного разбирательства по поводу возврата уплаченного аванса.Если заказчик нарушит обязанность по внесению аванса, подрядчик вправе взыскать его в судебном порядке, однако в судебной практике существует и противоположная позиция.При согласовании в договоре условия о предварительной оплате работы рекомендуется указать срок уплаты аванса и его размер, а также определить, предоставляется ли подрядчику коммерческий кредит на сумму аванса.Если условие о предварительной оплате (авансе) не согласованоВ таком случае согласно п.

2 ст. 711 ГК РФ подрядчик не вправе потребовать выплаты ему аванса. Заказчик обязан будет оплатить работу после окончательной сдачи результата работы (п. 1 ст. 711 ГК РФ). В договоре подряда необходимо согласовать срок внесения предварительной оплаты (аванса).

Этот срок в силу ст. ст. 190, 191 ГК РФ может быть определен:— календарной датой, которая предшествует окончательной сдаче результата работы или ее отдельного этапа;— событием, которое неизбежно должно наступить;— истечением периода, начало которого может быть определено календарной датой или наступлением согласованного события.Если срок предварительной оплаты определяется периодом времени, то стороны могут согласовать, что данный период исчисляется с момента исполнения обязанностей подрядчиком или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ).Кроме того, следует установить размер предоплаты (в процентах от цены работы или в определенной сумме).

Пример формулировки условия:

«Заказчик обязан внести предоплату в размере ___% от цены работы в течение ___ дней с даты получения подрядчиком разрешительной документации на проектирование и строительство объекта, предусмотренного в Приложении N __ к договору»

.В случае частичной предоплаты необходимо также согласовать срок осуществления окончательной оплаты и .

Пример формулировки условия:

«Заказчик обязан уплатить аванс в размере __________ (указывается сумма цифрами и прописью) не позднее чем «___»

________ 20__ г. Оставшуюся часть _____________ (указывается сумма цифрами и прописью) заказчик обязан внести в течение ____________ дней с момента окончательной сдачи результата работы подрядчиком».

Если

Вопрос: Стороны заключили договор подряда, при этом указали, что срок начала производства работ устанавливается с момента перечисления заказчиком предоплаты.

Можно ли признать такой договор незаключенным? (Консультация эксперта, Счетная палата РФ, 2010)

Вопрос: Стороны заключили договор подряда, при этом указали, что срок начала производства работ устанавливается с момента перечисления заказчиком предоплаты.

Можно ли признать такой договор незаключенным?Ответ: Согласно ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Основываясь на вышеизложенных нормах, можно сделать вывод, что сведения о начальном и конечном сроках работ являются существенным условием для заключения договора подряда. В соответствии со ст. 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Как указано в рассматриваемом вопросе, стороны закрепили в договоре, что срок начала производства работ устанавливается с момента осуществления заказчиком предоплаты. Следовательно, стороны поставили срок начала работ в зависимость от условия наступления определенного события (момента перечисления предоплаты).

В силу этого обстоятельства такой договор можно признать незаключенным, так как начальный срок производства не согласован сторонами. Эта позиция также подтверждается сформировавшейся арбитражной практикой. Например, в Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 20.08.2009 N Ф03-3960/2009 отмечается: стороны заключили договор подряда и указали, что срок начала работ устанавливается с момента оплаты заказчиком счета на комплектующие материалы, выставленного подрядчиком.